Контракт

КОНТРАКТ №

г. Сухиничи «___»_________ 2008 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и ___________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии от «____» ________ 2008 года, № ____, заключили настоящий контракт, о нижеследующем:

Предмет Контракта

  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в ________________________________ (далее - объект).

2. Срок выполнения работ

  2.1. Начало производства работ: _____________ 2008 года.

  2.2. Срок завершения работ: не позднее 01 сентября 2008 года.

2.2.1. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

3. Права и обязанности сторон

  3.1. Подрядчик обязуется:

  3.1.1. Выполнить работы, качественно (согласно техническим регламентам и стандартам, нормам и правилам пожарной безопасности (НПБ и ППБ), стандартам, инструкциям и иным нормативно-правовым актам, содержащим требования пожарной безопасности) и в срок, указанный в п. п. 2.1. п. 2 настоящего контракта.

  3.1.2. Обеспечить мероприятия по технике безопасности.

  3.1.3. Передать результат работы Заказчику.

3.1.4.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в течение 10 рабочих дней.

  3.2. Подрядчик имеет право:

  3.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 5 цену контракта Подрядчик имеет право на удержание результата работ до момента исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 5.

  3.3. Заказчик обязуется:

  3.3.1. В течение 3-дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, либо по истечении срока, указанного в п. 2.2. осмотреть и принять качественно выполненную работу.

  3.3.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с п. 5 настоящего контракта.

  3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.

4. Приемка выполненных работ

4.1.Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ путем подписания акта выполненных работ. Объект считается введенным в эксплуатацию с момента подписания акта комплексного опробования системы оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, подписанного представителем государственного пожарного надзора.

4.2. Одновременно с оформлением актов выполненных работ и комплексного опробования Подрядчик передает Заказчику заверенные копии сертификатов на установленное оборудование.

4.3. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

4.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Цена, поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта составляет ______________________________ рублей и включает в себя стоимость монтажных работ с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов (в т. ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

5.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика: аванс – в размере 30% от цены контракта не позднее 30 дней с момента заключения контракта. Окончательный платеж – по факту выполненных работ.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «01» сентября 2008года.

7. Гарантии

7.1 Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем.

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

7.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, установленный Заказчиком.

7.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода в эксплуатацию (подписания акта комплексного опробования объекта) и составляет 12 месяцев.

7.1.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственный заказчик».

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

8.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

9.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

(д) бунт, волнения, беспорядки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10. Право заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ

10.1. При исполнении контракта заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

10.2. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.1Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

12.3 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13. Реквизиты и подписи сторон

М. П. М. П.