Извещение № К5
о проведении запроса котировок на поставку творога полужирного
для МОУ ДОД ООЛ «Сосновый бор»
Управление муниципального заказа администрации города Тамбова ( 1а, комната 711, тел.(е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru) сообщает о проведении запроса котировок.
Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор», г. Тамбов «Б», , 530519
Источник финансирования заказа: бюджет городского округа
Наименование поставляемого товара: творог полужирный
Характеристики поставляемого товара: соответствие ГОСТ Р ; творог полужирный 9%-ый. Консистенция рассыпчатая, незначительное выделение сыворотки. Вкус и запах чистые без посторонних привкусов и запахов. Кислотность - 180ºТ. Тара удобная для заказчика, упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продукта. На каждой единице фасовки - наличие маркировочного ярлыка со всеми реквизитами
Документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в контракте требованиям и потребностям заказчика, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: сопроводительные документы (накладная, счет-фактура и др.) и документы, подтверждающие качество товара
Количество поставляемого товара: 850 кг
Условия поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика партиями, согласно текущих заявок покупателя. Под партией понимается часть товаров, поступающая от поставщика к покупателю единовременно по одной товарной накладной, счет - фактуре. Покупатель не менее чем за 24 часа до поставки направляет поставщику в любой форме (письменной, устной, факсимильной, телефонной) – заявку, в которой указывается время и количество поставляемого товара
Гарантийные обязательства: гарантийный срок – 36 часов. Срок годности - 36 часов. Срок использования товара с момента передачи его заказчику (в процентах от срока годности): 100 %.
Место доставки поставляемого товара: с. Тулиновка, Тамбовский р-он, Тамбовская обл., детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор»
Срок поставки товара: с 01 июля по 31 августа 2008 года
Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: включая НДС, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи
Максимальная цена контракта: 102 000 (сто две тысячи) рублей. Порядок формирования цены - 1 кг творога полужирного 9% 120 рублей
Срок и условия оплаты поставленного товара: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика с расчетного счета муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений дополнительного образования», осуществляющего платежные операции покупателя в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара. При этом допускается отсрочка платежа до 30 банковских дней
Место подачи котировочных заявок: 1 «а», 7 этаж, комната 711, тел.(
Срок подачи котировочных заявок: с 20.06.2008 по 25.06.2008 г включительно до 18 часов 00 минут
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:
- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;
- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое).
Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________200__ г ______________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки __________________________________для ________________________________ ______________ выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и предлагаю осуществить поставку следующего товара:
Наименование поставляемого товара _____________________________________________ _____________________________________________________________________________
Характеристики поставляемого товара ____________________________________________ _____________________________________________________________________________
Цена контракта _______________________________________________________________
Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________
Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*
*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.
Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.
на поставку творога
для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов.
Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между:
от имени городского округа – город Тамбов - муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей детским оздоровительно-образовательным лагерем «Сосновый бор», , действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы администрации города Тамбова , с одной стороны,
и ________________________________________________________________,
(полное наименование поставщика)
именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам __________________________________________________________________
(наименование конкурса, аукциона, запроса котировок)
(протокол ____________________________ №______________ от _________).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор» творог полужирный 9 % (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Ассортимент, количество поставляемого товара:
№ п/п | Наименование | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Творог полужирный 9 % | кг | 850 |
Итого: | 850 |
1.3. Требования, предъявляемые к товару:
- наименование национального стандарта: ГОСТ Р ;
- качественные характеристики: творог полужирный 9%-ый. Консистенция рассыпчатая, незначительное выделение сыворотки. Вкус и запах чистые без посторонних привкусов и запахов. Кислотность - 180ºТ.
- требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесении: тара, удобная для Покупателя, упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продукта. На каждой единице фасовки - наличие маркировочного ярлыка со всеми реквизитами;
- документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в контракте требованиям и потребностям заказчика, предоставляемые заказчику в ходе исполнения контракта: наличие документов подтверждающих качество товара, наличие сопроводительных документов (накладная, счет-фактура и др.).
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 102 000 (сто две тысячи) рублей, включая НДС, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи.
Цена за 1 кг творога полужирного 9 % 120 рублей.
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.
2.3. Покупатель в пределах выделенных на III квартал 2008 года бюджетных ассигнований перечисляет денежные средства с расчетного счета МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений дополнительного образования города Тамбова», осуществляющего платежные операции Покупателя, на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании счетов - фактур.
2.4. Оплата поставленного Товара производится в течение 20 банковских дней после сдачи-приемки поставленной партии Товара.
При этом допускается отсрочка оплаты поставленного Товара до 30 банковских дней.
2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Покупателем по настоящему Контракту платежей.
Статья 3. Источник финансирования Контракта
Настоящий Контракт финансируется - бюджет городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации ,
- внебюджетные источники: .
Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара
4.1. Место поставки товара – с. Тулиновка, Тамбовский р-он, Тамбовская обл., детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор».
4.2. Сроки поставки товара: с 01 июля по 31 августа 2008 года. В период действия Контракта Покупатель не менее чем за 24 часа до поставки необходимой ему партии Товара направляет Поставщику в любой форме (письменной, устной, факсимильной, телефонной) – заявку, в которой указывается время и количество поставляемого товара. Факт направления заявки подтверждается записью Покупателя в журнале учета заявок.
4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке партии товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается накладной, подписанной Поставщиком и Покупателем.
4.4. Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется централизованно транспортом Поставщика, в таре, удобной для Покупателя, упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продукта. На каждой единице фасовки - наличие маркировочного ярлыка со всеми реквизитами. Наличие документов подтверждающих качество товара, наличие сопроводительных документов (накладная, счет-фактура и др.).
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Поставщика:
- поставить Товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;
- поставить Товар надлежащего качества;
- одновременно с поставленным Товаром передать Потребителю сертификаты
( заверенные копии), удостоверения качества, накладные, счета - фактуры;
- при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству и (или) качеству Товара обеспечить замену поставленного Товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов, как при приемке Товара, так и в течение гарантийного срока, и (или) допоставку Товара в течение 24 часов после получения письменного требования Покупателя;
Поставщик несет риск убытков связанных с изменением обстоятельств, из которых он исходил при заключении настоящего Контракта, в том числе повышение или понижение цен на сырье, материалы, топливо и энергию, используемые при изготовлении товаров, являющихся предметом настоящего Контракта, повышение или понижение стоимости рабочей силы, размера транспортных тарифов, налогообложения.
5.2. Обязательства Потребителей:
- принять и оплатить Товар.
Статья 6. Качество товара и порядок приемки
6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать сведениям, указанным в сертификате.
6.2. Гарантийный срок для творога полужирного 9 % - 36 часов;
срок годности творога полужирного 9 % - 36 часов. Срок использования товара с момента передачи его заказчику (в процентах от срока годности): 100 %.
6.3. Количество Товара, передаваемого Потребителю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.
6.4. При получении товара от Поставщика Потребитель обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами.
6.5. Приемка Товара Потребителем производится:
а) по количеству;
б) по качеству.
6.6. В случаях обнаружения Потребителем недопоставки и (или) несоответствия качества Товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков Товара, Потребитель составляет акт приемки Товара по количеству и (или) качеству в 2-х экземплярах (для Потребителя и Поставщика) с указанием выявленных недостатков Товара.
6.7. Некачественный Товар считается не поставленным.
6.8. Датой поставки партии Товара считается дата подписания накладной или акта приема - передачи.
6.9. В случае несоблюдения Потребителями согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Потребителю недопоставкой или ненадлежащим качеством товара.
Обоснованные претензии по качеству и/или количеству товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки товара, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.
6.10. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренной настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного Товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.2. В случае неисполнения обязательств по замене Товара не надлежащего качества, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Покупателю стоимость указанного Товара.
7.3. При поставке некачественного Товара (несоответствующего государственным стандартам, техническим условиям или образцам) Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20 % стоимости некачественного Товара.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 9. Прочие условия
9.1 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.
9.2. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 3 день после отправления письма по почте.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
При этом, существенным нарушением Контракта является:
- недопоставка Товара в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Покупателя по количеству поставленного Товара;
- поставка Товара ненадлежащего качества;
- просрочка поставки Товара более чем на 7 календарных дней или неоднократное нарушение сроков поставки Товара.
Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Поставщика.
Статья 10. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 11. Вступление Контракта в силу
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи существенным нарушением Поставщиком условий Контракта Поставщик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 12. Контрактная документация
Протокол ______________ от «__»___________г. № _____________________.
Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Покупатель: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор» г. Тамбов «Б» Плательщик: Муниципальное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений дополнительного образования: Банк: ГРКЦ ГУ отделение Банка России по Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области Расчетный счет: л/с получа | Поставщик:________________________________________________ __________________________________________________________ Адрес:____________________________________________________ Телефон______________________ (факс):_______________________ E-mail: ______________________ Расчетный счет: _____________________________ Банк: ________________________ _____________________________ _____________________________ ОКПО:_______________________ ИНН: ________________________ КПП: ________________________ |
Директор Руководитель _______________
(Ф. И.О., должность) (Ф. И.О., должность)
___________________________ ___________________________
(подпись) (подпись)
М. П. М. П.
