2. Требования к качеству работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды должно соответствовать государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, в том числе:
2.1 Постановлению Правительства РФ от 01.01.2001 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2.2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2.3 ГОСТ Р 21. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3. Требования к техническим характеристикам работ: работы по капитальному ремонту многоквартирного дома должны выполняться в соответствии со сметной документацией.
4. Работами должны решаться следующие вопросы:
- улучшение технического состояния до нормативного;
- создание безопасных и комфортных условий для проживания;
- увеличение срока эксплуатации жилого дома.
5. Стадийность работ: работы по капитальному ремонту должны выполняться в сроки, установленные в графике выполнения работ, утвержденном Заказчиком.
6. Устранять в работе выявленные в процессе работы недостатки, ошибки и т. п. в течение 3 дней с момента уведомления Заказчиком.
7. Требования к безопасности работ: выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.
8. Требования к результатам работ: выполненные работы должны соответствовать техническим нормам.
9. Место выполнения работ: г. Вологда, Ново-Архангельское ш.,.
10. Сроки (периоды) выполнения работ:
- максимальный срок выполнения работ: 45 календарных дней с даты заключения договора.
- минимальный срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.
V. Образцы форм
1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе.
2. Заявка на участие в конкурсе.
3. Сведения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ.
4. Доверенность.
5. Запрос на разъяснение конкурсной документации.
6. Проект договора:
6.1. Проект договора для организации, работающей по общей системе налогообложения;
6.2. Проект договора для организации, работающей по упрощенной системе налогообложения.
Форма 1
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
Настоящим__________________________________________________ (указать наименование претендента на участие в конкурсе)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
№ п\п | Наименование | Номер листа |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента на участие в конкурсе, в том числе | ||
… |
Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо)
__________________ _______________ _______________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Форма 2
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
Заявка
на участие в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
Уважаемые господа!
_________________________________________________________________________
(указать наименование претендента на участие в конкурсе)
в лице __________________________________________, действующего на основании
(укажите должность уполномоченного лица, его Ф. И.О.)
_______________________________, предлагает выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
в соответствии с требованиями конкурсной документации в срок _________________
_________________________________________________________________________.
подтверждаемый предложением о качестве работ и иными предложениями об условиях исполнения договора, которые является частью настоящей заявки на участие в конкурсе.
Мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании конкурсной документации, Информационной карте, и согласно нашим предложениям.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура завершается подписанием договора или принятием решения об отмене конкурса.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________
(указать наименование претендента на участие в конкурсе)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что сведения о претенденте отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков и претендент не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
Наше фирменное наименование (наименование): __________________ _________, организационно-правовая форма: _______________________, место нахождения: ___________________________________, почтовый адрес: ___________ ________________, номер контактного телефона: _____________ (для юридического лица); фамилия, имя, отчество: _____________________________, паспортные данные: _______________________________, место жительства: ________________, номер контактного телефона: _______________ (для физического лица).
Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо)
_____________________ _______________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Форма 3
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
Сведения о функциональных и качественных характеристиках
выполняемых работ
№ п/п | Наименование и описание выполняемых работ | Требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил* |
* Претендент на участие в конкурсе приводит перечень государственных стандартов, СНиП, санитарных и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в техническом задании документации о конкурсе.
2. Применяемые технологии и методы работ *
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Претендент на участие в конкурсе приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ, а также характеристик материалов (комплектующих и оборудованию), используемых при выполнении работ.
3. Описание системы контроля качества*
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Претендент на участие в конкурсе описывает действующую у него систему контроля качества выполняемых работ и закупаемых материалов.
4.Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды *
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Претендент на участие в конкурсе описывает конкретные меры по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.
5. Обеспеченность квалифицированными специалистами
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Наличие сертификата соответствия ГОСТ
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Срок выполнения работ (в календарных днях)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо)
_____________________ _______________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Форма 4
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_______________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Физическое лицо, юридическое лицо – претендент на участие в конкурсе:
______________________________________________________(далее – доверитель)
(указать наименование претендента на участие в конкурсе)
в лице__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании___________________________________________
(устава, доверенности, положения и т. д.)
доверяет __________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №______ выдан __________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды.
Представитель уполномочен от имени доверителя для участия в конкурсе подавать предложение о сроке выполнения работ по договору, об условиях исполнения договора, подавать заказчику, конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в открытом конкурсе.
Подпись ______________________ ________________________ удостоверяем. (Ф. И.О. представителя) (подпись представителя)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо)
_____________________ _______________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Форма 5
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
Запрос на разъяснение
конкурсной документации
______________________________________
(указать наименование претендента на участие в конкурсе)
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды.
№ п/п | Раздел конкурсной документации (в инструкции претендентам на участие в конкурсе, Информационной карте и т. п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
Письмо прошу направить по адресу___________________________________________
Участник размещения заказа (его уполномоченное лицо):
Претендент на участие в конкурсе (его уполномоченное лицо)
_____________________ _______________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Форма 6.1.
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
г. Вологда от «___ »______________ 2013г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице____________________________________________________________________ действующего на основании_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________, лицензии на строительную деятельность № ГС______________________________________________от __________г. именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды, в соответствии с утвержденной сметной документацией, в сроки и на условиях, предусмотренные в договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Срок выполнения работ:
начало выполнения работ – с момента подписания договора;
окончание________________2013 года.
1.3. Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и своими материалами. Стоимость материалов включается в цену работ, установленную настоящим договором. Подрядчик несет ответственность за качество материалов, используемых при выполнении работ.
1.4. Заказчик гарантирует оплату за счет средств и в пределах средств, предусмотренных долевым финансированием проведения капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», перечисляемых на расчетный счет Заказчика состоящих из: средств бюджета города Вологды, средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств собственников помещений многоквартирного дома.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
осуществлять систематический контроль за качеством, выполнением объемов работ в соответствии с утвержденной сметной документацией;
проверять акты для оплаты выполненных работ, регулярно проводить контрольные обмеры выполненных работ;
принимать от Подрядчика выполненную работу с составлением актов приемки. В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень недостатков и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки объекта;
произвести оплату выполненных работ.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, соблюдения сроков выполнения работ;
не принимать к оплате работы, выполненные с нарушением сметной документации;
требовать немедленного устранения обнаруженных дефектов за счет Подрядчика;
требовать от Подрядчика содержания помещения в чистоте и порядке.
2.3. Подрядчик обязан:
в соответствии с утвержденной сметной документацией выполнить работы по предмету настоящего договора;
обеспечить качество выполнения работ и используемых материалов по настоящему договору;
содержать место и прилегающую территорию, где проводятся работы, в надлежащем санитарном состоянии;
выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ;
возмещать Заказчику и (или) третьим лицам ущерб, причиненный в связи с выполнением работ;
нести риск случайной гибели работы до момента передачи Заказчику;
устранять дефекты, выявленные в процессе проведения работ, за свой счет в сроки, установленные Заказчиком;
обеспечить в ходе выполнения работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
выполнить работы по настоящему договору в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора;
до начала производства работ предоставить в орган местного самоуправления график производства работ по капитальному ремонту дома, утвержденный Заказчиком;
вести журнал производства работ.
3. Сдача – Приемка
3.1. Результаты работ, выполненные по договору, оформляются актом приемки-сдачи по форме № КС-2 и № КС-3, согласованные с органом местного самоуправления, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
3.2. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления о выполнении работ и оформляется актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков, данные факты отражаются в акте выполненных работ. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки в срок, согласованный между сторонами.
3.3. При обнаружении недостатков в работе после приемки работ, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки в срок, согласованный между сторонами. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий выполнения работ.
3.4. Заказчик принимает выполненные работы на соответствие их объема и качества, предусмотренные настоящим договором.
4. Гарантийные сроки и качество работ
4.1. Срок гарантийной эксплуатации объекта 5 лет с момента сдачи работ.
4.2. Недостатки и дефекты обнаруженные в процессе эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения.
4.3. Требования к качеству работ и материалов должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам и др. Сверх нормативные отклонения от требований являются дефектом.
4.4. Заказчик осуществляет контроль качества работ в процессе выполнения работ. Контроль качества, проводимый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества, который должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет Четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек, в том числе НДС.
5.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
5.3. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету на счет Подрядчика в следующем порядке:
расчет по договору производится за фактически выполненные работы, на основании счета-фактуры, промежуточных актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, КС-3, подписанных обеими сторонами, согласованных с органом местного управления, в течение 20 банковских дней.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков начала и окончания работ Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.2. В случае если Подрядчик своевременно не приступает к производству работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, о чем Подрядчик уведомляется в течение трех календарных дней.
6.3. Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику и (или) третьим лицам в течение 30 дней со дня составления акта о причинении ущерба.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем договоре, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.
8. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
9.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон договора.
10. Срок действия договора
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения сторонами, в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
11. Прочие условия
11.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса сторон
Заказчик | Подрядчик | |
______________________/___________________________/ | _______________________ /______________/ |
Форма 6.2.
(Приложение к заявке на участие в конкурсе)
проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды
г. Вологда от «___ »______________ 2013г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице____________________________________________________________________ действующего на основании_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________, лицензии на строительную деятельность № ГС______________________________________________от __________г. именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по Ново-Архангельскому шоссе города Вологды, в соответствии с утвержденной сметной документацией, в сроки и на условиях, предусмотренные в договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Срок выполнения работ:
начало выполнения работ – с момента подписания договора;
окончание _____________ 2013 года.
1.3. Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и своими материалами. Стоимость материалов включается в цену работ, установленную настоящим договором. Подрядчик несет ответственность за качество материалов, используемых при выполнении работ.
1.4. Заказчик гарантирует оплату за счет средств и в пределах средств, предусмотренных долевым финансированием проведения капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», перечисляемых на расчетный счет Заказчика состоящих из: средств бюджета города Вологды, средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств собственников помещений многоквартирного дома.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
в течение 3 рабочих дней утвердить экономически обоснованный расчет стоимости предполагаемых работ, предоставленный Подрядчиком, выполненный в соответствии с письмом Госстроя России от 6 октября 2003 года №НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения»;
в течение 3 рабочих дней утвердить сметный расчет на неизрасходованные средства капитального ремонта, выполненный в соответствии с письмом Госстроя России от 6 октября 2003 года №НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения»; осуществлять систематический контроль за качеством, выполнением объемов работ в соответствии с утвержденной сметной документацией;
проверять акты для оплаты выполненных работ, регулярно проводить контрольные обмеры выполненных работ;
принимать от Подрядчика выполненную работу с составлением актов приемки. В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень недостатков и дефектов, устанавливать сроки их устранения с последующим проведением повторной приемки объекта;
произвести оплату выполненных работ.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, соблюдения сроков выполнения работ;
не принимать к оплате работы, выполненные с нарушением сметной документации;
требовать немедленного устранения обнаруженных дефектов за счет Подрядчика;
требовать от Подрядчика содержания помещения в чистоте и порядке.
2.3. Подрядчик обязан:
предоставить экономически обоснованный расчет стоимости предполагаемых работ, выполненный в соответствии с письмом Госстроя России от 6 октября 2003 года №НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения»;
до окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №3 по улице Новгородской города Вологды предоставить сметный расчет на неизрасходованные средства капитального ремонта, выполненный в соответствии с письмом Госстроя России от 6 октября 2003 года №НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения»;
в соответствии с утвержденной сметной документацией выполнить работы по предмету настоящего договора;
обеспечить качество выполнения работ и используемых материалов по настоящему договору;
содержать место и прилегающую территорию, где проводятся работы, в надлежащем санитарном состоянии;
выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ;
возмещать Заказчику и (или) третьим лицам ущерб, причиненный в связи с выполнением работ;
нести риск случайной гибели работы до момента передачи Заказчику;
устранять дефекты, выявленные в процессе проведения работ, за свой счет в сроки, установленные Заказчиком;
обеспечить в ходе выполнения работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
выполнить работы по настоящему договору в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора;
до начала производства работ предоставить в орган местного самоуправления график производства работ по капитальному ремонту дома, утвержденный Заказчиком;
вести журнал производства работ.
3. Сдача – Приемка
3.1. Результаты работ, выполненные по договору, оформляются актом приемки-сдачи по форме № КС-2 и № КС-3, согласованные с органом местного самоуправления, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
3.2. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления о выполнении работ и оформляется актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков, данные факты отражаются в акте выполненных работ. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки в срок, согласованный между сторонами.
3.3. При обнаружении недостатков в работе после приемки работ, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки в срок, согласованный между сторонами. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий выполнения работ.
3.4. Заказчик принимает выполненные работы на соответствие их объема и качества, предусмотренные настоящим договором.
4. Гарантийные сроки и качество работ
4.1. Срок гарантийной эксплуатации объекта 5 лет с момента сдачи работ.
4.2. Недостатки и дефекты обнаруженные в процессе эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет в течение 3-х дней с момента обнаружения.
4.3. Требования к качеству работ и материалов должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам и др. Сверх нормативные отклонения от требований являются дефектом.
4.4. Заказчик осуществляет контроль качества работ в процессе выполнения работ. Контроль качества, проводимый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества, который должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет Четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек.
5.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
5.3. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету на счет Подрядчика в следующем порядке:
расчет по договору производится за фактически выполненные работы, на основании счета-фактуры, промежуточных актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, КС-3, подписанных обеими сторонами, согласованных с органом местного управления, в течение 20 банковских дней.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков начала и окончания работ Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.2. В случае если Подрядчик своевременно не приступает к производству работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, о чем Подрядчик уведомляется в течение трех календарных дней.
6.3. Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику и (или) третьим лицам в течение 30 дней со дня составления акта о причинении ущерба.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем договор, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.
8. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
9.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон договора.
10. Срок действия договора
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения сторонами, в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
11. Прочие условия
11.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса сторон
Заказчик | Подрядчик | |
______________________/___________________________/ | _______________________ /______________/ |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
