Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

контракт №

Б. Болдино “ _ ” ________2007 года

МОУ РУО Администрации Большеболдинского района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», . А.Тивиковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________ , действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется подготовить товар, Получатель принять и оплатить автомобиль (далее Продукция) на условиях и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

1.2. Количество, технические характеристики и цена на Продукцию, поставляемую Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта

1.3. Муниципальный контракт заключен по итогам запроса котировок, проведенного аМОУ РУО администрвции Большеболдинского района Нижегородской области, на основании протокола котировочной комиссии №____ от __________2007 года.

2. Права и обязанности сторон. Порядок поставки и оплаты

2.1. Поставщик обязуется подготовить Товар Заказчику на сумму ___________(______________)рублей, в том числе НДС __________ рублей.

В цену Товара входят___________________________________________________

2.2. Заказчик обязуется забрать товар в течение 5 дней с момента оплаты товара.

Поставка товара осуществляется со стоянки Поставщика по адресу: ________________________________________________________________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.3. При приемке товара Поставщиком и Заказчиком подписывается товарно-транспортная накладная.

2.4. На основании подписанных в установленном порядке товарно-транспортных накладных между Поставщиком и Заказчиком оформляется и подписывается акт приема – передачи Продукции.

2.5.Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% в в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения контракта.

3. Качество и комплектность. Гарантийные обязательства

3.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность товара.

3.2. Гарантийный срок на товар составляет ______ месяцев.

4. Ответственность сторон

4.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения срока предпродажной подготовки товара Поставщик уплачивает Получателю неустойку в размере 0,5% от суммы товара за каждый день просрочки.

4.3. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего государственного контракта, путем переговоров.

4.4. При недостижении согласия в решении спорных вопросов их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

5. Срок действия контракта

5.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. Настоящий государственный контракт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

М. П. ________________________ “_______” _________________2007 года

Поставщик:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

М. П. __________________________ “______”______________2007 года

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «____» ________2007 года № __________