Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ЗАКАЗЧИК
«Алмаз»
Первый заместитель генерального директора-
финансовый директор
«Алмаз»
______________________
«____»_________________2014 г.
Котировочная сессия
в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции
к. 487 в «Алмаз» в 2014 г.
(котировочная документация)
г. Саратов
2014 г.
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ котировочной сессии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приглашение к участию в котировочной сессии
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в котировочной сессии в электронной форме, проводимой на сайте электронной торговой площадки *****, полная информация о которой указана в Информационной карте котировочной сессии, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
На сайте, указанном в Информационной карте котировочной сессии, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации о котировочной сессии в электронной форме, а также все изменения документации о котировочной сессии, в случае возникновения таковых.
Документация о котировочной сессии в электронной форме доступна для ознакомления в Единой информационной системе www. *****, сайте www. е*****, организаций ГК «Ростехнологии» и на сайте Заказчика *****.
1.2.Извещение о проведении котировочной сессии
Заполняется Заказчиком и автоматически формируется через web –кабинет Заказчика
Место размещения информации:
Сайт электронной торговой площадки www. *****, www. *****, сайт «Алмаз» www. *****
Заказчик: «Алмаз», Саратов, ул. Панфилова, 1
Номер контактного телефона/ факса: (84,
Председатель Закупочной комиссии: Первый заместитель генерального директора-финансовый директор «Алмаз» -
Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика): Начальник УУИиЗ -
Контактное лицо: Начальник ОЗ –
Номер контактного телефона/ факса: (84
e-mail: imuchestvo. *****@***ru.
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению.
Наименование, характеристика предоставляемых работ:
№ п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. |
Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 329 в «Алмаз» Приточно-вытяжная вентиляция Технические характеристики: Объем, м3/час (приток Объем, м3/час (вытяжка Давление, Па - 500 воздуховоды из оцинкованной стали Вентилятор во взрывозащищенном исполнении В-2 | ед. | 1 | 1 590 308,00 |
Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз» проводятся в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору).
Подробные сведения о предоставляемой услуге представлены в Приложении № 1 к настоящему извещению.
Место доставки товаров и выполняемых работ: Подрядчик обязуется поставить оборудование для монтажа и выполнить работы на территории Заказчика, находящего по адресу: Территория I промплощадки «Алмаз» НПЦ «Электронные системы» главный производственный корпус к. 487, с 8.00 до 17.00 в любой день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Сроки оказания услуг (выполняемых работ, поставки товаров):
Подрядчик обязуется с момента подписания договора поставить оборудование для монтажа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней и выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 590 308 (один миллион пятьсот девяносто тысяч триста восемь) рублей.
В стоимость работ должны быть включены все расходы, в том числе стоимость поставляемого оборудования, прямых и косвенных затрат на выполнение работы, страхование, эксплуатационно-технической документации, все транспортные, командировочные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, монтажные, пуско-наладочные работы, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.
Срок подачи котировочных заявок - с «30» апреля по «12» мая 2014 год
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «12» мая 2014 года, 16 час. 00 мин. (время московское).
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 50 % денежных средств от суммы договора на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения 50 % объема работ, окончательный расчет в размере 50 % денежных средств производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами Акта выполненных работ и сдачи в эксплуатацию (Приложение ).
Срок подписания договора – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Приложения к извещению: | № 1 «Информационная карта» |
№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии» | |
№ 3 «Проект договора» |
Приложение
Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1 | Форма закупки | Котировочная сессия |
2 | Заказчик | «Алмаз» |
3 | Предмет договора | Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз». |
4 | Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | Подрядчик обязуется поставить оборудование для монтажа и выполнить работы на территории Заказчика, находящего по адресу: Территория I промплощадки «Алмаз» НПЦ «Электронные системы» главный производственный корпус к. 487, с 8.00 до 17.00 в любой день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с предварительным уведомлением. |
5 | Условия и сроки (периоды) поставки (оказания услуг, выполнения работ) | Подрядчик обязуется с момента подписания договора поставить оборудование для монтажа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней и выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки оборудования. |
6 | Форма, порядок и сроки оплаты поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) | С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 50 % денежных средств от суммы договора на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения 50 % объема работ, окончательный расчет в размере 50 % денежных средств производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами Акта выполненных работ и сдачи в эксплуатацию (Приложение ). |
7 | Начальная/максимальная цена договора | 1 590 308 (один миллион пятьсот девяносто тысяч триста восемь) рублей (с НДС). |
8 | Гарантийный срок | 3 года |
9 | Порядок и форма подачи котировочных заявок | Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте электронной торговой площадки на сайте ЭТП Е*****. Для участия в котировочной сессии цен участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в котировочной сессии цен подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 01.01.01 года «Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на счете участника закупки, открытом ему Оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен, предусмотренный документацией о котировочной сессии. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным в извещении. Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается. |
10 | Даты начала и окончания подачи котировочных заявок | С 16 час 00 мин 30.04.2014 г. до 16 час 00 мин 12.05.2014 г. |
11 | Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен | 31807 (тридцать одна тысяча восемьсот семь) рублей. |
12 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к участникам котировочной сессии | 1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; 4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие. Отсутствие сведений об участнике котировочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков |
13 | Место нахождения заказчика | Саратов, ул. Панфилова, 1 |
14 | Контактный телефон | (84 |
15 | Факс | (84 |
16 | Электронная почта | imuchestvo. *****@***ru. |
17 | Контактные лица | Начальник УУИиЗ – , Начальник ОЗ – |
18 | Дополнительные требования к участникам котировочной сессии | 1. На дату подачи заявки на участие в конкурсной процедуре, участник размещения заказа не должен иметь перед Заказчиком задолженностей по неисполнению обязательств (не поставка продукции (работ, услуг), просрочка поставки продукции, поставка некачественной продукции, не предоставление сертификатов соответствия, поставка продукции не соответствующей Техническому заданию Заказчика и т. д.) по ранее заключенным договорам. 2. В рамках данного Договора ответственность за охрану труда, пожарную и экологическую безопасность возлагается на Подрядчика. 3. Подрядчик должен учитывать, что работы будут производиться в условиях работающего участка, для чего необходимо предварительно согласовать с Заказчиком время осуществления монтажа. 4. Наличие свидетельства СРО. |
19 | Требования к заполнению Котировочной заявки | Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным извещением и представляется в установленной форме (Приложение к извещению). Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается. При заполнении Котировочной заявки не должно возникать двусмысленных толкований предложения участника закупки. Предложения о качественных, количественных характеристиках товара (оказания услуг, выполнения работ) не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки. |
1. В случае, если котировочная сессия в электронной форме признана несостоявшейся и только одна заявка на участие в котировочной сессии в электронной форме, поданная участником открытой котировочной сессии, принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о котировочной сессии в электронной форме, Заказчик направляет Оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к документации о котировочной сессии, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов котировочной сессии. Заключение договора с Участником котировочной сессии, подавшим такую заявку на участие в котировочной сессии. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора, предложенной указанным Участником электронной котировочной сессии. Указанный Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
Образец заявки
Приложение к извещению
(на фирменном бланке организации)
№ документа
дата
«Алмаз»
Заявка на участие в котировочной сессии
на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487
в «Алмаз»
Изучив направленную Вами документацию по котировочной сессии на сайте www. *****, www. *****, www. *****, а также законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)
сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:
1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________
1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________ КПП________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
1. Перечень выполняемых работ (наименование, характеристики, количество, цена за единицу): __________________________________________________________________
Мы согласны выполнить данные виды работ по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.
В стоимость работ должны быть включены все расходы:____________________________________
В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течение ________ (календарных или рабочих) дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в котировочной сессии.
При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о проведении котировочной сессии цен.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем осуществить поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями котировочной сессии, а также согласны с указанными в котировочной сессии сроками и условиями оплаты.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной сессии и условиями нашей котировочной заявки.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировочной сессии.
Почтовый адрес:_______________________________ .
Телефон/факс: _____________________________________.
Адрес электронной почты_______________________ .
ИНН:___________________________________ .КПП _____________________.
Банковские реквизиты:____________________ .
Ф. И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________. М. П.
Приложение к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ____
г. Саратов « ___ » ____________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава с одной стороны, и победитель запроса котировок на основании Протокола №___ от ______20__ г., _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз» (далее также – Работ).
1.2. Перечень Работ, их объем, требования к качеству, место выполнения Работ и другие исходные данные установлены в Техническом задании (Приложения №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами без привлечения сторонних лиц и организаций.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных Работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем Договоре.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет _____________руб., в том числе НДС 18% ____________руб. (цифрами и прописью) и остаётся неизменной на весь период действия настоящего Договора.
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех Работ с НДС 18%, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ по Договору, а также стоимость в том числе стоимость поставляемого оборудования, прямых и косвенных затрат на выполнение работы, страхование, эксплуатационно-технической документации, все транспортные, командировочные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные, монтажные, пуско-наладочные работы, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.
2.3. На протяжении действия настоящего договора цена договора не меняется.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 50 % денежных средств от суммы договора на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения 50 % объема работ, окончательный расчет в размере 50 % денежных средств производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами Акта выполненных работ и сдачи в эксплуатацию.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком правильно оформленных платежных документов. В случае не соблюдения вышеуказанных условий Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
3.3. В счете стоимость указывается с учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете отдельной строкой). При невыполнении указанного условия Договора Заказчик имеет право отказаться от акцепта платежных документов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
а) требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ;
б) требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика;
в) проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Обязанности Заказчика:
а) принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать акт выполненных работ и передать по одному экземпляру Подрядчику;
б) осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п.3.1. Договора в размере, не превышающем цену Договора.
4.3. Права Подрядчика:
а) требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора;
б) самостоятельно определять способы выполнения Работ по Договору.
4.4. Обязанности Подрядчика:
а) своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием, собственными силами и средствами;
б) предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по настоящему Договору;
в) предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ;
г) своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных Работах;
д) представить Заказчику акт выполненных работ не позднее 3 (трех) календарных дней после выполнения Работ;
е) Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
4.5. Обязанности сторон:
а) стороны берут на себя обязательство не раскрывать перед третьими лицами никакой информации, которая имеет конфиденциальный характер и связана работами, договором, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны;
б) в случае нарушения обязательства сохранять конфиденциальность, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам.
5.2. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на время производства ремонтных работ до сдачи объекта Заказчику возлагается на Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ и соблюдение указанных требований.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик обязуется с момента подписания договора поставить оборудование для монтажа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней и выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки оборудования на территории Заказчика, находящего по адресу: Территория I промплощадки «Алмаз» НПЦ «Электронные системы» главный производственный корпус к. 487, с 8.00 до 17.00 в любой день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность материалов до места доставки, в том числе и в момент разгрузки материала. В случае нанесения порчи имуществу Алмаз», подрядчик компенсирует сумму ущерба.
6.3. Приемка результата работ осуществляется в соответствии со ст. 753 ГК РФ.
6.4. Подрядчик, не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания работ, направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ, после получения которого Заказчик в течение 3 (трех) дней организует и осуществляет приемку выполненных работ. Сдача и приемка выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору, осуществляется с оформлением Акта приемки выполненных работ, с указанием объемов и стоимости фактически выполненных работ и затрат.
6.5. В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ Техническому заданию Сторонами, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах Цены Договора. Доработки должны быть произведены в течение 3 (трех) дней с момента подписания двустороннего акта.
6.6. Подрядчик обязуется предоставить гарантию качества:
а) на поставленное оборудование и на монтажные работы сроком на 3 года, с момента подписания акта выполненных работ.
6.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан незамедлительно сообщить Подрядчику для установления причин дефектов. Представители Заказчика и Подрядчика составляют и подписывают акт осмотра, если причиной дефектов оказались заводской брак деталей, установленных при выполнении Работ, или была нарушена технология, то представитель Заказчика обязан потребовать устранить данный дефект.
6.8. Все расходы, связанные с устранением дефектов в гарантийный период, несёт Подрядчик.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уступка Подрядчиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Заказчиком.
7.2. Ввиду того, что предприятие Заказчика является режимным объектом, проведение Работ по Договору на территории Заказчика должно выполняться только лицами, имеющими гражданство РФ. Ответственность за последствия невыполнения настоящего условия Договора несет Подрядчик.
7.3. В рамках данного Договора ответственность за охрану труда, пожарную и экологическую безопасность возлагается на Подрядчика.
7.4. Подрядчик должен учитывать, что работы будут производиться в условиях работающего участка, для чего необходимо предварительно согласовать с Заказчиком время осуществления монтажа.
7.5. Подрядчик для выполнения работ для обеспечения приточно-вытяжной вентиляцией участка с разводкой воздуховодов и воздухораспределительных устройств по помещению должен иметь свидетельство СРО.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего Договора, включая сумму НДС 18%, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. При этом Заказчик, в случае расторжения настоящего Договора с Подрядчиком, в связи с существенным нарушением условий настоящего Договора, имеет право подать сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
8.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 1% от суммы, подлежащей оплате по факту выполненных работ.
8.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соответствующего уменьшения установленной за Работу Цены;
в) безвозмездного повторного выполнения Работ;
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
8.4. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не устранит выявленные недостатки, Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненной Работы не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора.
8.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от Подрядчика обязательств по настоящему договору.
8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приведших к повторному размещению заказа, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего договора, включая сумму НДС.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти на территории Российской Федерации, а также другие обстоятельства, признанные таковыми компетентными государственными органами.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
9.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
9.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик имеет право с предварительным письменным уведомлением Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случаях:
- Не исполнения Подрядчиком срока сдачи работ, указанного в п.6.1. настоящего Договора;
- Не исполнение условий и требований, прописанных в техническом задании Заказчика;
- Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними либо в претензионном порядке. При этом Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 7-дневный срок с момента получения претензии.
10.3. Стороны признают все условия настоящего договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения договора.
10.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
10.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ПОДРЯДЧИК:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз» | ||
Юридический адрес: Россия, | Юридический адрес: | |
, | ИНН КПП | |
р/с в Филиале ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области | к/с р/с в | |
БИК | ||
Почтовый адрес Россия, | Почтовый адрес: | |
Телефон/ / | Телефон/факс: |
Генеральный директор «Алмаз» __________________ «______»_______________ 20___ г. | ________________ «____»________________20___г. |
Приложение
к договору № ____ от «____» ____________ 2014 г.
Техническое задание
на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487
в «Алмаз»
№ п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. |
Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз» Приточно-вытяжная вентиляция Технические характеристики: Объем, м3/час (приток Объем, м3/час (вытяжка Давление, Па - 500 воздуховоды из оцинкованной стали Вентилятор во взрывозащищенном исполнении В-2 | ед | 1 |
Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции к. 487 в «Алмаз» проводятся в соответствии с Локальным сметным расчетом № 6 (см. вложение).
Место выполняемых работ:
Подрядчик осуществляет поставку оборудования для монтажа и выполняет работы на территории Заказчика, находящего по адресу: Территория I промплощадки «Алмаз» НПЦ «Электронные системы» главный производственный корпус к.487, с 8.00 до 17.00 в любой день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Сроки оказания услуг (выполняемых работ, поставки товаров):
Подрядчик обязуется с момента подписания договора поставить оборудование для монтажа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней и выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки оборудования.
От Заказчика От Подрядчика
______________________ _______________________
«Алмаз» ________________________
_________________/_______________/ ________________/______________/
М. П. М. П.
Основные порталы (построено редакторами)