Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ЗАКАЗЧИК
«Алмаз»
Первый заместитель генерального директора-
финансовый директор
«Алмаз»
______________________
«____»_________________2014 г.
Котировочная сессия
в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал «Алмаз» в 2014 г.
(котировочная документация)
г. Саратов
2014 г.
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ котировочной сессии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приглашение к участию в котировочной сессии
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в котировочной сессии в электронной форме, проводимой на сайте электронной торговой площадки *****, полная информация о которой указана в Информационной карте котировочной сессии, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
На сайте, указанном в Информационной карте котировочной сессии, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации о котировочной сессии в электронной форме, а также все изменения документации о котировочной сессии, в случае возникновения таковых.
Документация о котировочной сессии в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе www. *****, сайте www. е*****, организаций ГК «Ростехнологии» и на сайте Заказчика *****.
1.2.Извещение о проведении котировочной сессии
Заполняется Заказчиком и автоматически формируется через web –кабинет Заказчика
Место размещения информации:
Сайт электронной торговой площадки www. *****, www. *****, сайт «Алмаз» www. *****
Заказчик: «Алмаз», Саратов, ул. Панфилова, 1
Номер контактного телефона/ факса: (84,
Председатель Закупочной комиссии: Первый заместитель генерального директора-финансовый директор «Алмаз» -
Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика): Начальник УУИиЗ -
Контактное лицо: Начальник ОЗ –
Номер контактного телефона/ факса: (84
e-mail: imuchestvo. *****@***ru.
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению.
Наименование, характеристика предоставляемых работ:
Работы по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал «Алмаз» проводятся в соответствии с Приложением № 1 (Калькуляция), Приложением № 2 (Планировка), Приложением № 3 (Фасад), Приложением № 4 (Вид в разрезе), Приложением № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору).
Подробные сведения о предоставляемой услуге представлены в Приложении № 1 к настоящему извещению.
Место доставки товаров и выполняемых работ:
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на территории Саратовской области, Воскресенского района, Усовского лесничества, квартал № 000, выдел 42 (район с. Елшанка) с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Сроки оказания услуг (выполняемых работ, поставки товаров): Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания Договора. Заказчик имеет право перенести сроки выполнения работ в одностороннем порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 490 642 (один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок два) рубля.
В стоимость работ должны быть включены все расходы, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, накладные расходы, иные издержки участника, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, причитающееся участнику вознаграждение, командировочные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы в российских рублях и определяется Приложение (Калькуляция) к Техническому заданию (Приложение к договору).
Срок подачи котировочных заявок - с «04» апреля по «11» апреля 2014 год
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «10» апреля 2014 года, 16 час. 00 мин. (время московское).
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом по факту выполнения 50% от общего объема работ, в размере суммы выполненных работ. Окончательный расчет оплачивается по факту выполнения всего объема работ с учетом времени на исправления выявленных недостатков, в течение 30 (тридцати) календарных дней (Приложение ).
Срок подписания договора – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Приложения к извещению: | № 1 «Информационная карта» |
№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии» | |
№ 3 «Проект договора» |
Приложение
Выполнение работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории
ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал «Алмаз»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1 | Форма закупки | Котировочная сессия |
2 | Заказчик | «Алмаз» |
3 | Предмет договора | Выполнение работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал «Алмаз» |
4 | Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на территории Саратовской области, Воскресенского района, Усовского лесничества, квартал № 000, выдел 42 (район с. Елшанка) с момента подписания договора, с предварительным уведомлением. |
5 | Условия и сроки (периоды) поставки (оказания услуг, выполнения работ) | Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания Договора. Заказчик имеет право перенести сроки выполнения работ в одностороннем порядке. |
6 | Форма, порядок и сроки оплаты поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) | С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом по факту выполнения 50% от общего объема работ, в размере суммы выполненных работ. Окончательный расчет оплачивается по факту выполнения всего объема работ с учетом времени на исправления выявленных недостатков, в течение 30 (тридцати) календарных дней (Приложение ). |
7 | Начальная/максимальная цена договора | 1 490 642 (один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот сорок два) рубля (с НДС). |
8 | Гарантийный срок | 2 года |
9 | Порядок и форма подачи котировочных заявок | Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте электронной торговой площадки на сайте ЭТП Е*****. Для участия в котировочной сессии цен участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в котировочной сессии цен подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 01.01.01 года «Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на счете участника закупки, открытом ему Оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен, предусмотренный документацией о котировочной сессии. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным в извещении. Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается. |
10 | Даты начала и окончания подачи котировочных заявок | С 16 час 00 мин 04.04.2014 г. до 16 час 00 мин 11.04.2014 г. |
11 | Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен | 29813 (двадцать девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей. |
12 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к участникам котировочной сессии | 1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие; 4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие. Отсутствие сведений об участнике котировочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков |
13 | Место нахождения заказчика | Саратов, ул. Панфилова, 1 |
14 | Контактный телефон | (84 |
15 | Факс | (84 |
16 | Электронная почта | imuchestvo. *****@***ru. |
17 | Контактные лица | Начальник УУИиЗ – , Начальник ОЗ – |
18 | Дополнительные требования к участникам котировочной сессии | 1. На дату подачи заявки на участие в конкурсной процедуре, участник размещения заказа не должен иметь перед Заказчиком задолженностей по неисполнению обязательств (не поставка продукции (работ, услуг), просрочка поставки продукции, поставка некачественной продукции, не предоставление сертификатов соответствия, поставка продукции не соответствующей Техническому заданию Заказчика и т. д.) по ранее заключенным договорам. 2. В рамках данного Договора ответственность за охрану труда, пожарную и экологическую безопасность возлагается на Подрядчика. |
19 | Требования к заполнению Котировочной заявки | Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным извещением и представляется в установленной форме (Приложение к извещению). Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается. При заполнении Котировочной заявки не должно возникать двусмысленных толкований предложения участника закупки. Предложения о качественных, количественных характеристиках товара (оказания услуг, выполнения работ) не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки. |
1. В случае, если котировочная сессия в электронной форме признана несостоявшейся и только одна заявка на участие в котировочной сессии в электронной форме, поданная участником открытой котировочной сессии, принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о котировочной сессии в электронной форме, Заказчик направляет Оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к документации о котировочной сессии, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов котировочной сессии. Заключение договора с Участником котировочной сессии, подавшим такую заявку на участие в котировочной сессии. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора, предложенной указанным Участником электронной котировочной сессии. Указанный Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
Образец заявки
Приложение к извещению
(на фирменном бланке организации)
№ документа
дата
«Алмаз»
Заявка на участие в котировочной сессии
на выполнение работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа
на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал «Алмаз»
Изучив направленную Вами документацию по котировочной сессии на сайте www. *****, www. *****, www. *****, а также законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)
сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:
1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________
1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________ КПП________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
1. Перечень выполняемых работ (наименование, характеристики, количество, цена за единицу): __________________________________________________________________
Мы согласны выполнить данные виды работ по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.
В стоимость работ должны быть включены все расходы:____________________________________
В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течение ________ (календарных или рабочих) дней со дня заключения договора и на условиях, указанных в котировочной сессии.
При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о проведении котировочной сессии цен.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем осуществить поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с настоящей заявкой и в соответствии с требованиями котировочной сессии, а также согласны с указанными в котировочной сессии сроками и условиями оплаты.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной сессии и условиями нашей котировочной заявки.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировочной сессии.
Почтовый адрес:_______________________________ .
Телефон/факс: _____________________________________.
Адрес электронной почты_______________________ .
ИНН:___________________________________ .КПП _____________________.
Банковские реквизиты:____________________ .
Ф. И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________. М. П.
Приложение к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
№ ____
г. Саратов « ___ » ____________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава с одной стороны, и победитель запроса котировок на основании Протокола №___ от ______20__ г., _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Алмаз», в соответствии с Приложением № 1 (Калькуляция), Приложением № 2 (Планировка), Приложением № 3 (Фасад), Приложением № 4 (Вид в разрезе), Приложением № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору), прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ, Приложению № 1 (Калькуляция), Приложению № 2 (Планировка), Приложению № 3 (Фасад), Приложению № 4 (Вид в разрезе), Приложению № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору).
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих качество материалов, в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат или декларация о соответствии качества), технические паспорта, или другие документы, удостоверяющие их качество, а также копию свидетельства о допуске к видам работ, влияющим на безопасность объекта капитального строительства, выданного саморегулируемой организации.
1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет ________________________, в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» необходимо указать: НДС не облагается) и определяется сметой.
2.2. Цена договора является окончательной и включает в себя: стоимость работ, стоимость материалов, накладные расходы, иные издержки участника, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, причитающееся участнику вознаграждение, в российских рублях и определяется Приложением № 1 (Калькуляция) к Техническому заданию (Приложение к договору).
2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и п. 2.4. настоящего договора.
2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.
3. Сроки и условия выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания Договора на территории Саратовской области, Воскресенского района, Усовского лесничества, квартал № 000, выдел 42 (район с. Елшанка) с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Заказчик имеет право перенести сроки выполнения работ в одностороннем порядке.
3.2. Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации, при этом ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиком несет Подрядчик.
3.3. Все материалы, оборудование и изделия, используемые для производства работ, должны быть высокого качества и разрешены для применения в соответствующих предприятиях, соответствовать ГОСТам, техническим условиям, Приложению № 1 (Калькуляция), Приложению № 2 (Планировка), Приложению № 3 (Фасад), Приложению № 4 (Вид в разрезе), Приложению № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору), а также иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы, оборудование и изделия должны быть износостойкими. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование и изделия новые, ранее не использованные и не имеющие дефектов.
3.4. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на время производства ремонтных работ до сдачи объекта Заказчику возлагается на Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ и соблюдение указанных требований.
3.5. Работы должны быть выполнены в строго установленные сроки и с высоким качеством, согласно требованиям СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ, Приложению № 1 (Калькуляция), Приложению № 2 (Планировка), Приложению № 3 (Фасад), Приложению № 4 (Вид в разрезе), Приложению № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору), требованиями иных нормативных актов, регламентирующих строительство.
3.6. Не позднее 1 рабочего дня по завершению каждого из этапов работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру.
3.7. Заказчик при приемке выполненных работ проверяет выполненные по договору работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором.
3.8. Заказчик не позднее 3 рабочих дней с даты получения указанного акта от Подрядчика возвращает подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в письменной форме.
3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика (не более 7 рабочих дней). Если Заказчик не направит Подрядчику подписанный Акт приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в срок, указанный в п. 3.8, работы по настоящему договору считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
3.10. Выполнение работ по договору в полном объеме будет считаться исполненным с момента подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ.
3.11. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения сооружениям, помещениям, находящимся на пути к объекту и на территории объекта.
3.12. После завершения работ Подрядчик обязан в недельный срок освободить объект от временных сооружений, оборудования, строительного мусора за свой счет.
3.13. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.
3.14. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом договора и произвести его оплату.
3.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения результата работ лежит на Подрядчике до момента подписания Заказчиком акта приемки работ последнего этапа.
4. Условия платежа
4.1. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Оплата производится безналичным расчетом по факту выполнения 50% от общего объема работ, в размере суммы выполненных работ. Окончательный расчет оплачивается по факту выполнения всего объема работ с учетом времени на исправления выявленных недостатков, в течение 30 (тридцати) календарных дней.
В случае изменения расчетного счета Подрядчика он должен уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах для оплаты услуг по договору в течение 1 рабочего дня. До дня получения Заказчиком уведомления о новых реквизитах прежние реквизиты считаются действительными.
5. Гарантии качества выполнения работ
5.1 Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых им работ по договору, применяемых материалов, изделий и оборудования соответствует действующим стандартам, нормам и правилам, а также нормативам и требованиям, заложенным в Приложении № 1 (Калькуляция), Приложении № 2 (Планировка), Приложении № 3 (Фасад), Приложении № 4 (Вид в разрезе), Приложении № 5 (Общие требования к выполнению работ) к Техническому заданию (Приложение к договору).
5.2. В гарантийный период, составляющий 2 года с момента окончания работ по договору (подписания акта приемки последнего этапа работ), Заказчик в течение 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков работ, материалов, оборудования письменно уведомляет Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ последнего этапа.
5.3. После получения такого уведомления Подрядчик в течение 20 календарных дней проводит устранение обнаруженных недостатков без расходов со стороны Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости договора за каждый день просрочки, а также сверх неустойки возмещает Заказчику убытки. Работы, не отвечающие требованиям настоящего договора, считаются невыполненными.
6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
6.4. В случае неисполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Заказчиком недостатков Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,3 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
6.5. В случае задержки устранения дефектов в работах в срок, предусмотренный в акте, составленном в соответствии с п. 3.9. настоящего договора, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.7. Подрядчик обязан проводить работы по настоящему договору в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и промсанитарии и отвечает своими денежными средствами по претензиям и искам, возникающим в связи с нарушением правил по технике безопасности и промсанитарии при производстве работ.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т. ч. объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по договору, а также которые стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс – мажорным обстоятельствам по условиям настоящего договора не относятся.
7.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполнит свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-дневный срок в письменном виде известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору. После этого Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении договора путем переговоров. В случае несоблюдения стороной 10-дневного срока извещения она не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Заказчика.
9. Подписание и вступление договора в силу
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих договорных обязательств.
10. Изменения, расторжение договора
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
11.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.4. Стороны признают все условия настоящего договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения договора.
11. Прочие условия
12.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью:
Приложение –Техническое задание;
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз» | ||
Юридический адрес: Россия, | Юридический адрес: | |
, | ИНН КПП | |
р/с в Филиале ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области | к/с р/с в | |
БИК | ||
Почтовый адрес Россия, | Почтовый адрес: | |
Телефон// | Телефон/факс: |
Генеральный директор «Алмаз» __________________ «______»_______________ 20___ г. | ________________ «____»________________20___г. |
Приложение
к договору № ____ от «____» ____________ 2014 г.
Техническое задание
на выполнение работ по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Алмаз»
Работы по строительству двухэтажного жилого дома гостиничного типа на территории ПЦ «СОЦСФЕРА» - филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Алмаз», в соответствии с Приложением № 1 (Калькуляция), Приложением № 2 (Планировка), Приложением № 3 (Фасад), Приложением № 4 (Вид в разрезе), Приложением № 5 (Общие требования к выполнению работ) (см. вложение).
Место выполняемых работ:
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на территории Саратовской области, Воскресенского района, Усовского лесничества, квартал № 000, выдел 42 (район с. Елшанка) с момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Сроки выполняемых работ:
Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания Договора. Заказчик имеет право перенести сроки выполнения работ в одностороннем порядке.
От Заказчика От Подрядчика
______________________ _______________________
«Алмаз» ________________________
_________________/_______________/ ________________/______________/
М. П. М. П.
Основные порталы (построено редакторами)