Контракт №

проект

КОНТРАКТ № ____

с. Кижинга «___»__________гриппозной интраназальной 2009г.

МУЗ «Кижингинская ЦРБ», именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ___________________, в лице ______________, с одной стороны, и __________. именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице _____________, действующая на основании_______________, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, на основании ________________заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на внедрение программного обеспечения для автоматизации поликлиники (далее – выполнение Работ) в МУЗ «Кижингинская ЦРБ» по адресу: Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Северная, 2 (далее – Получатель), согласно технического задания (Приложение ), в установленный Контрактом срок.

1.2. Получатель обязуется принять Работу и оплатить за нее Подрядчику, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет в сумме ______ (_____) рублей, в том числе НДС __ рублей.

Оплате Получателем подлежит вся Работа, выполненная Подрядчиком в соответствии с п.1.1 Контракта.

2.2. Стоимость Работ является фиксированной на весь срок действия Контракта и не может быть изменена.

2.3. Работа считается принятой Получателем к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.4. Оплата за Работу производится Получателем из средств обязательного медицинского страхования путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчёта по указанным исполнителем реквизитам на условиях предоплаты, но не более 30% от суммы контракта. Оставшиеся платежи производятся по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта о приёмке оказанных услуг.

2.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем Работы, при изменении потребности в таком объеме Работы соответственно на выполнение, которых заключен Контракт. При выполнении дополнительного объема Работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объема Работ, но не более чем на 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением объема Работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Срок продолжительности Работ составляет 45 дней (сорок пять) до «__» ____ 2009г.

3.2. Срок начала Работ устанавливается с «___» _____ 2009г.

3.3. Срок окончания Работ устанавливается по «___» _____ 2009г.

4. Обеспечение материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение Работ, указанных в п. 1.1. Контракта всеми необходимыми материалами.

4.2. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:

5.1.1. Имеет право осуществлять контроль и надзор за Работами, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика;

5.1.2. Обязуется передать Подрядчику для выполнения Работ в течение 3-х дней с момента подписания Контракта помещения и необходимую документацию для выполнения Работ.

5.1.3. Обязан произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном п.6 Контракта;

5.1.4. Заказчик, в случае обнаружения отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Подрядчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:

5.2.1. Подрядчик вправе получить оплату выполненных Работ, в размере и порядке, которые предусмотрены Контрактом;

5.2.2. Подрядчик имеет право сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком;

5.2.3. Подрядчик обязуется произвести Работы, в сроки установленные п. 3 Контракта.

5.2.3. Подрядчик обязуется произвести своими силами, инструментами, механизмами, а также материалами Работы с соблюдением действующих технических условий, санитарных норм и правил;

5.2.4. Подрядчик гарантирует качество Работ _3-х лет_ со дня приемки при условии правильной эксплуатации Получателем;

5.2.5. Подрядчик обязан сообщить сторонам Контракта о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения стоимости Работ в 3-дневный срок до начала выполнения дополнительных Работ, получить письменное разрешение Заказчика на проведение дополнительных Работ;

5.2.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

6. Сдача-приемка Работ

6.1. Сдача результатов Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной. Подписанный Сторонами акт приемки является основанием для осуществления Получателем оплаты работ, выполненных Подрядчиком.

6.2. В случае обнаружения недостатков результатов Работ при приемке, а также в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х дней за свой счет, о чем Стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результата Работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до момента приемки результата Заказчиком несет Подрядчик.

С момента подписания акта приемки Работ в соответствии с разделом 6 Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику.

6.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по Контракту Работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи выполненной Работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка Работы по условиям Контракта должна была состояться.

7. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Не исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечено неустойкой.

За нарушение сроков окончания Работ Подрядчик уплачивает Получателю неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки но не более 10% от суммы контракта.

7.3. При некачественном выполнении Работ выявленных во время приемки, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение 10 дней с момента обнаружения.

В случае неисполнения или просрочки исполнения указанной обязанности Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.7.2. Контракта.

7.4. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.6. В случае просрочки исполнения Получателем обязательства, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2009г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются Сторонами путем направления претензии Стороной Контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Контракт составлен на 3 листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. В Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.6. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

-  Приложение «Техническое задание».

10.  Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик	Подрядчик
_____________ /______________/ м. п.	_____________________ / ___________/ м. п.