Предложение на поставку продукции

Приложение

к уведомлению о проведении открытого запроса цен /09

Предложение на поставку продукции

Уважаемые господа!

Согласно уведомлению о проведении открытого запроса цен /09,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес участника)

предлагает поставку следующей продукции:

№ п/п	наименование продукции	производитель, страна происхождения	ед. изм.	кол-во	цена единицы, руб.	общая цена, руб.
…
ИТОГО	х	х	х

В цену продукции включены затраты на: транспортировку, страхование, все налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые поставщиком, а также следующие сопутствующие работы (услуги): доставка продукции Заказчику.

Срок поставки: [указывается срок поставки продукции].

Способ поставки: предпоставка.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

Контактное лицо, тел: [указывается ФИО контактного лица, телефон].

Почтовый адрес:

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

*Примечание: Предложение оформляется на фирменном бланке организации и должно быть скреплено печатью поставщика.

Приложение

к уведомлению о проведении

открытого запроса цен /09

Анкета участника открытого запроса цен

Наименование и адрес участника открытого запроса цен: ____________________________

№ п/п	наименование	сведения об участнике открытого запроса цен (заполняется участником открытого запроса цен)
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН, КПП участника запроса цен
5.	Юридический адрес
6.	Почтовый адрес
7.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9.	Телефоны участника (с указанием кода города)
10.	Факс участника (с указанием кода города)
11.	Адрес электронной почты участника
12.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона
13.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника запроса цен с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

к уведомлению о проведении открытого запроса цен /09

Проект договора поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Пермь «___» ___________ 200_ года

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности №____ от «_____» ______________ 200__года, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор по результатам проведенных торгов о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить _____________________________________________________________________________

(наименование продукции в соответствии с наименованием соответствующего лота конкурса)

(далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2.  Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии Продукции определяются соответствующими спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3.  Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на Продукцию, сертификат качества и соответствия, накладную, товарно-транспортную накладную не позднее момента фактического получения Продукции.

1.4.  Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т. е. Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т. п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

1.5.  Поставщик обязуется застраховать Продукцию (риск ее утраты, порчи, повреждения при перевозке). Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции, до момента её поступления на склад Покупателя, несет Поставщик.

1.6.  Общая стоимость настоящего договора на условиях франко-склад Покупателя составляет _____________________________________________________________ рублей, в том числе НДС _______________________________________________________ рублей. Цена Продукции не может меняться в течение срока действия настоящего договора.

II.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1  Поставка Продукции осуществляется партиями в соответствии со спецификациями на условиях франко-склад Покупателя. Реквизиты грузополучателей (филиалов Покупателя) указываются в соответствующей спецификации.

2.2  Оплата Покупателем каждой партии Продукции осуществляется после её получения при условии выставления Поставщиком счета-фактуры в течение 45 календарных дней с момента поступления Продукции на склад и выставления счета-фактуры. В случае неполной поставки либо поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.

2.3  Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.4  Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

2.5  Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации: если поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней или если нарушены условия п.1.3. настоящего договора.

2.6  Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад грузополучателя. Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи Продукции.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1  В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

3.2  За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушение сроков замены некачественной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной или поставленной с нарушением сроков Продукции за каждый день просрочки, а в случае просрочки замены некачественной Продукции - от стоимости некачественной Продукции.

3.3  Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент принятия им Продукции на складе соответствующего грузополучателя.

3.4  Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договорного обязательства.

3.5  Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За несвоевременную оплату поставленной Продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку, в размере банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.

3.6  Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.7  Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Момент оплаты считается дата списания денежных средств с р/сч Покупателя.

IV. ФОРС-МАЖОР

4.1  При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.

4.2  Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

4.3  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2  Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

6.3  Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:

6.3.1.  копию устава;

6.3.2.  копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);

6.3.3.  копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;

6.3.4.  копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

6.3.5.  копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию;

6.3.6.  паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия;

6.3.7.  копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;

6.3.8.  справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;

Документы, предусмотренные п. п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Покупателю в момент оформления настоящего договора; п. п.6.3.6.-6.3.8. - не позднее момента фактического получения Продукции.

6.4  В случае изменения реквизитов, в т. ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

6.5  Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

6.6  Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии.

6.7  Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.

6.8  Договор составлен на четырех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.9  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ» -9» Юридический адрес: 8 Почтовый адрес: 8 Платежные реквизиты: Расчетный счет № в Западно-Уральском банке Сбербанка России в г. Перми к/сч , , 45.21.6, 80.30, 80.22, 63.12.21, 73.10, 40.10.11, 40.10.4, 40.10.2, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 63.40, 90.0

«ПОСТАВЩИК» ________________________________ Юридический адрес: ________________________________ Почтовый адрес: ________________________________ Платёжные реквизиты: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Реквизиты для счетов-фактур:

__________________________

___________________________________ ___________________________________

_________________ /_________________/ _________________ /__________________/