ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ
Оплата по контракту выплачивается на основании актов выполненных работ.
Стоимость работ, выполненных Исполнителем, определяется по формуле: СК = S x N2 хК,
где СК – размер средств на оплату услуг организации, осуществляющей функции строительного контроля Заказчика, за отчетный период строительства в текущем уровне цен;
S – стоимость выполненных Строительной организацией, проконтролированных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору подряда за отчетный период;
N2 =0,0214 норматив затрат на оплату услуг организации, осуществляющей функции строительного контроля Заказчик ;
К определяется как частное цены, предложенной Исполнителем в конкурсной заявке и начальной цены Контракт.
Начальная (максимальная) цена определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 000 « О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
Общая сумма 44330,71 рублей.
ПРОЕКТ Муниципальный контракт №_____
на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ходом проведения работ по устройству ливневой канализации в п. Стеклянный,
по замене насосов в котельных №№ 2, 4, 5, 23, по изготовлению и установке барьерных ограждений из стали в д. Куйвози, п. Лесной, д. Гарболово, д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области.
д. Куйвози «_____ » _____ 2013 г.
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципальный район Ленинградской области, . И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на основании Протокола № от г. проведения котировочной закупки настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По условиям настоящего контракта, «Заказчик» обязуется оплатить, а «Исполнитель» обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля (далее - Услуги) на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ходом проведения работ по устройству ливневой канализации в п. Стеклянный, по замене насосов в котельных №№ 2, 4, 5, 23, по изготовлению и установке барьерных ограждений из стали в д. Куйвози, п. Лесной, д. Гарболово, д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области., в соответствии: с техническим заданием, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, согласованной Заказчиком проектно-сметной документацией, с Муниципальным контрактом на Работы, заключенным Заказчиком с Подрядчиком (далее - Контракт).
2. Стоимость контракта и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг «Исполнителя» к настоящему Контракту составляет __________ руб. (______________________________.).
2.2 Оплата производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя после выполнения работ на основании представленных актов выполненных работ (КС-2, КС-3). В случае начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по контракту осуществляется с вычетом суммы такой неустойки.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель:
3.1.1. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых работ и применяемых материалов требованиям сметных расчетов, строительных норм и правил, условиям Контракта и другим нормативным документам.
3.1.2. Проводит проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при производстве работ материалов и конструкций.
3.1.3.Принимает, совместно с Заказчиком, выполненные работы на Объекте по актам приемки, контролирует требуемое качество работ.
3.1.4.При обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику и уведомить Заказчика,
3.1.5. Осуществляет согласование Актов выполненных работ в течение 3 (трех) работах дней с момента их поступления.
3.1.6. В случае отказа в принятии работ в трехдневный срок, направляет «Заказчику»
письменное уведомление с указанием причин такого отказа.
3.1.7. Совместно с Заказчиком осуществляет приемку у Подрядчика результатов Работ
согласно п. 1.1. Контракта.
3.1.8. Осуществляет в ходе производства работ приёмку работ не менее двух раз за отчётный период.
3.1.9. При извещении заказчиком исполнителя посредством телефонной или факсимильной связи, телефонограммы или иным способом исполнитель обязан прибыть на объект для осуществления строительного контроля в сроки, указанные в конкурсной заявке.
3.2. Заказчик:
3.2.1. Представляет «Исполнителю» один экземпляр Контракта, в том числе проектно - сметную документацию на выполняемые Работы, являющуюся его неотъемлемой частью, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента заключения Контракта, а так же представляет при необходимости по запросу «Исполнителя» иные документы в те же сроки.
3.2.2. Информирует «Исполнителя» об изменениях, вносимых в Контракт, и (или) в проектно-сметную документацию. Обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений предоставить «Исполнителю» всю необходимую документацию.
3.2.3. Согласовывает этапы приемки работ.
3.2.4. Извещает «Исполнителя» за 3 (три) рабочих дня о дате принятия этапа работ.
3.2.5. Направляет «Исполнителю» для согласования акты выполненных работ.
3.2.6. Обязуется не подписывать предоставленные Подрядчиком Акты выполненных работ без согласования их с «Исполнителем».
3.2.7. Представляет «Исполнителю» после подписания по одному экземпляру Актов выполненных Подрядчиком работ.
3.2.9. Обеспечивает передачу от Подрядчика сертификатов, паспортов или иных документов; подтверждающих качество используемых материалов.
4. Срок действия настоящего контракта
4.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до его полного исполнения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере 5/300 (пять трехсотых) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Стороны по Контракту несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры иди разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения контракта
7.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт расторгается досрочно:
а) по соглашению Сторон;
б) связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
в) на основании решения Арбитражного суда по требованию одной из Сторон, если другая Сторона нарушает условия Контракта.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
1) Техническое задание (Приложение );
2) Календарный план выполнения работ (Приложение );
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д.6
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области р/сч. УФК по Ленинградской области л/сч.
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
11. Подписи сторон
11.1. Заказчик:
___________________
мп
11.2. Исполнитель:
__________________
мп
Приложение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к услугам по строительному контролю (техническому надзору)
Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются:
контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, реконструкции, расширения, технического перевооружения объектов, утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.
В соответствии с основными задачами на организацию, осуществляющую строительный контроль (технический надзор), возлагается:
1. Проверка соответствия объемов и качества работ на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ходом проведения работ по устройству ливневой канализации в п. Стеклянный, по замене насосов в котельных №№ 2, 4, 5, 23, по изготовлению и установке барьерных ограждений из стали в д. Куйвози, п. Лесной, д. Гарболово, д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области, требованиям действующих строительных правил и норм. Сметная документация предоставляется заказчиком.
2. Контроль соответствия выполняемых работ, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
3. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в процессе производства работ и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства.
4. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
5. Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора.
6. Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ проектно-сметной документации.
7. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации.
8. Представление интересов заказчика в арбитражном суде при рассмотрении дел касающихся строительства реконструкции капитального и текущего ремонта объектов заказчика.
Строительный контроль, (технический надзор) осуществляется
при выезде специалиста в течении не более 4-х часов.
