Предмет контракта

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И

З А П Р О С А К О Т И Р О В О К

________________МУЗ «Городская больница №1»____________________

(наименование заказчика)

______ _______г. Новороссийск 5г., д.30 ____________

(адрес заказчика)

Предмет контракта: техническое обслуживание системы отопления,

(поставку, выполнение работ, оказание услуг)

водоснабжения и канализации комплекса зданий и сооружений

Источник финансирования ОМС

Максимальная цена контракта 450 000,00 руб.

Участник запроса котировок представляет свою стоимость с учетом того, что:

1.Цена товара включает все расходы связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.При выполнении работ подрядчик разрабатывает смету в сметно-нормативной базе ГЭСН, согласно дефектной ведомости, которая является приложением к запросу котировок.

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во
1	Техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения и канализации комплекса зданий и сооружений	-	-

Место доставки товаров, выполнения работ _________________________

г. Новороссийск 5г., д.30 .

Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг с 1 января 2008г. до 30 июня 2008г.

Условия оплаты: ежемесячно, после подписания акта выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры, в течение 10-ти банковских дней с даты получения счета.

Окончательный срок подачи котировочных заявок до 22 января 2008г.

по адресу г. Новороссийск ул. Л.Шмидта 37

Муниципальный контракт может быть заключен в течении 20 дней с момента определения победителя, но не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения протокола на официальном сайте.

Проект муниципального контракта прилагается (приложение №1)

Котировочная заявка подается в письменной или электронной форме с указанием всех требования (приложения №2).

РАСЧЕТ

заработной платы рабочих занятых планово-техническим

обслуживанием системы отопления, водоснабжения и канализации

комплекса зданий и сооружений МУЗ «Городская больница №1» в г.

Новороссийске.

Расчет произведен на основании Индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ на 4-й квартал 2007 года согласно данных учреждением «Кубаньстройцена».

Исходные данные: Площадь зданий-25155м2

0,4-понижающий коэффициент для учреждений бюджетной сферы (по сравнению с жилищным фондом свободный доступ к внутридомовым сетям).

1. Расчет заработной платы рабочих в месяц: 1.1.Основной оклад 66,14x8x22=1 1640,64руб.

-слесарь-сантехник 5 разряда 1х 11640,64=11640,64 руб.

-газосварщик 5 разряда 1x11640,64=11640,64 руб.
Итого зарплаты: 23281,28 руб.
1.2.Начисления на заработную плату-26%= 6053,13 руб.

2. Расчет прочих затрат:

2.1. Материалы-50% от фонда оплаты труда рабочих: 23281,28 х50%=11640,64 руб.

2.2.Общепроизводственные расходы 40% от фонда оплаты труда рабочих: 23281,28 х40%=9312,51 руб.

2.3. Прочие затраты (амортизация, ГСМ, ТБ, и другие расходы-38%): 23281,28 х 38%=9312,51 руб.

Итого затрат: 23281,28+6053,13 + 11640,64+9312,51+9312,51=59600,07 руб. Скидка: 430 руб. Всего затрат в месяц без НДС: =59170 руб. Зам. главного врача по экономическим вопросам

СМЕТА ЗАТРАТ

На планово-техническое обслуживание системы отопления,

водоснабжения и канализации комплекса зданий и сооружений МУЗ

«Городская больница №1» в г. Новороссийске

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Натуральн. показатель	Цена вруб. на1м2	Сумма расходов в месяц	Сумма расходов в полугодие
1.	Площадь обслуживания	М2	25155
2.	Численность работников	Чел.	2
	РАСХОДЫ
1	Затраты на оплату труда	Руб.		0,93	23281,28	68
2	Начисления на заработную плату	Руб.		0,24	6053,13	36318,78
3	Материалы	Руб.		0,46	11640,64	69843,84
4	Прочие расходы	Руб.		0,37	9312,51	55875,06
5	Общепроизводственные расходы	Руб.		0,37	9312,51	55875,06
	Итого расходов	Руб.		2,37	59600,07	42
6	Прибыль (рентабельность- 15%)	Руб.		0,02	430,00	2580,00
	Всего затрат	Руб.		2,35	59170,00	00

Зам. главного врача

по экономическим вопросам

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГОКОНТРАКТА

на техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения и канализации

комплекса зданий и сооружений

г. Новороссийск «____»____________2008 год

МУЗ «Городская больница №1» УЗ Администрации г. Новороссийска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», . С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны, на основании заседания котировочной комиссии №_____ от ____________ года заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить работы по техническому облуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации комплекса зданий и сооружений МУЗ «Городская поликлиника № 1» на первое полугодие 2008 года (с 01.01.2008 года по 30.06.2008 года) в объеме утвержденного перечня работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Работы по подготовке системы отопления к эксплуатации в период отопительного сезона годов, не являются предметом данного Контракта.

1.3. Работы выполняются в соответствии с Графиком обслуживания, утвержденного Заказчиком и переданного Подрядчику до начала работ.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное оборудование и материалы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

- приступить к производству работ в установленные Контрактом сроки, выполнять работу качественно и сдать Заказчику по Акту приемки выполненных работ;

- соблюдать при производстве работ требования СНиП, пожарной безопасности и технике безопасности, а также правила внутреннего распорядка;

- выполнять работы, соблюдая технологию производства работ;

- за свой счет устранять по требованию Заказчика недостатки и брак в работе;

- самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала;

- прибыть к Заказчику для устранения аварийных ситуаций по вызову в течение максимально коротких сроков, но не позднее 24 часов с момента получения вызова.

2.2. Заказчик обязан:

- до начала работ по настоящему Контракту назначить приказом (по предприятию) ответственное лицо для наблюдения за состоянием сантехнических сетей, в обязанности которого входит следить за их работоспособностью, уполномочив его производить приемку предъявленных Подрядчиком к сдаче выполненных работ с подписанием соответствующего акта;

- ознакомить персонал Подрядчика с действующими на данном объекте правилами, нормами и инструкциями производственной санитарии;

- своевременно представить Подрядчику всю имеющуюся у него информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту;

- обеспечить своевременный доступ Подрядчика к обслуживаемым установкам;

- создавать необходимые условия для хранения оборудования, материалов и инструмента Подрядчика;

- своевременно производить финансирование работ согласно условиям Контракта.

2.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право привлекать по своему усмотрению других лиц, имеющих лицензию на осуществление соответствующим видов работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется утвержденным сторонами сметным расчетом и с учетом НДС составляет ________________________________________.

3.2. Заказчик производит расчет ежемесячно согласно представленных Подрядчиком счета-фактуры и акта выполненных работ, подтверждающих выполнение графика технического обслуживания, в течение 10 банковских дней с даты получения счета.

3.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Цена работ на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут имущественную ответственность в порядке и размерах, определенных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ согласно Графика технического обслуживания, а также сроков, установленных для устранения аварийных ситуаций по вызову Заказчика, Подрядчик оплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 1% от суммы контракта за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по контракту.

4.3. За отказ от исполнения или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчик оплачивает штраф в размере 10% от суммы контракта.

4.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вверенное ему имущества, а также за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

4.5. Подрядчик несет ответственность при отказе обслуживаемого оборудования при условии, если последнее произошло из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

4.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

5.2. Предоставляется срок гарантии нормального функционирования результатов работ на год с даты подписания акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

5.3. При обнаружении в период гарантированного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. При этом гарантированный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

5.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любых из своих обязанностей, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора по независящим причинам, препятствующих исполнению настоящего договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить об этом другую в течение суток.

6.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками компетентных государственных органов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключен на срок с 01.01.2008 года по 30.06.2008 года.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагает существенным в случаях:

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно Графика технического обслуживания по причинам, не зависящим от Заказчика, за исключением случаев, когда выполнение работ запрещено СНиП;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на осуществляемую деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

8.3. Договор может быть расторгнут, если одна из сторон предупредит об этом другую сторону за 30 календарных дней.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по контракту.

9.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

9.3.В случае если споры и разногласия не будет урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае возникновения необходимости производства дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, но касающихся системы отопления, водоснабжения и канализации комплекса зданий и сооружений «Подрядчика», составляется дополнительное соглашение на возникшие объемы, которое утверждается обеими сторонами, а дополнительные работы включаются в акт приемки выполненных работ.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Поставщик

МУЗ «Городская больница №1»

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»

_______________

К О Т И Р О В О Ч Н А Я З А Я В К А

_______________________________________________________________

(наименование поставщика, подрядчика)

_______________________________________________________________

(адрес поставщика, подрядчика, тел.)

направляет запрос котировок на ___________________________________

(поставку, выполнение работ, оказание услуг)

_______________________________________________________________.

Банковский реквизиты ___________________________________________

___________________________________________

Цена контракта _______________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)

Цена товара включает все расходы связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов и сборов и других обязательных платежей. а также с учетом доставки, разгрузки, монтажа (в случае необходимости).

Стоимость выполнения работ подтверждается сметой, разработанной ресурсным методом в сметно-нормативной базе ГЭСН и прилагается к котировочной заявке.

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1
2

Доставка товаров, выполнение работ будет осуществляться, по адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок.

Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг ________________.

Оплату просим произвести:

- авансовым платежом в размере 30% от стоимости контракта;

- по безналичному расчету на наш вышеуказанный расчетный счет.

В случае определения нас победителями конкурса мы обязуемся подписать муниципальный контракт на всех условиях, предложенных Вами.

С уважением,

Директор ___________________

М. П. (Ф. И.О.)