Извещение о проведении запроса котировок на ремонт внутрипоселковых дорог в Приволжском сельском поселении

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок на ремонт внутрипоселковых дорог в Приволжском сельском поселении

29 августа 2008г.

1. Запрос котировок проводится: Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Муниципальный заказчик: Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Место нахождения: Чувашская Республика, а

Почтовый адрес: 429585 Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Нерядово, ул. Луговая, д.13

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона: 8(835

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:

Бюджет Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района (республиканские средства), код бюджетной классификации 500 225;

3. Наименование и характеристики выполняемых работ:

Ремонт внутрипоселковых дорог в Приволжском сельском поселении

Объем выполняемых работ

Выборочный ремонт с щебенением внутрипоселковых дорог в д. Дубовка, в д. Астакасы в Приволжском сельском поселении протяженностью одна тысяча двести и восемьсот метров соответственно.

Требования к результатам работ: наименьшие цена предложения, гарантированное качество работ.

4. Место выполнения работ: д. Дубовка Мариинско-Посадского района, Чувашской Республики, д. Астакасы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

5. Сроки выполнения работ:

до 20 октября 2008 г.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:


В цену работ включаются все расходы по разработке и составлению ПСД, на страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей

7. Максимальная цена контракта 473600 (Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот) рублей

8.

9. Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата за выполненные работы производится на основании оформленных и подписанных сторонами документов по приемке-сдаче выполненных работ (акт Ф-2, справка Ф-3, счет-фактура) с возможным авансовым платежом в объеме 30% от стоимости муниципального контракта.

9. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:

согласно действующего законодательства (не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола)

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 а (в здании администрации Приволжского сельского поселения), в рабочие дни с 8 часов до 17 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 1 сентября 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 9 сентября 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактные лица по приему заявок: ,

телефон 38-2-24, адрес электронной почты .

11. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

«_ »___________ г.

Кому

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок и проект муниципального контракта, мы,

___________________________________ :_______________________ ____________________ (с

ведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

ИНН__________________

готовы осуществить выполнение указанных ниже работ, в следующем порядке, а именно:


1.Наименование и краткие характеристики выполняемых работ:

2. Объем выполняемых работ:

3. Место выполняемых работ:

4. Сроки выполнения работ:

5. Цена работ:

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

7. Сроки и условия оплаты выполнения работ.

Подпись уполномоченного лица________

МЛ.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: в рабочие дни с «___» до «___» часов по местному времени.

Контактное лицо: Ф. И.О._______________________ , номер контактного телефона , адрес электронной почты____________________________

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на ремонт внутрипоселковых дорог в Приволжском сельском поселении Мариинско – Посадского района Чувашской Республики.

«____»__________2008 г.

Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско - Посадского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от ______2008 г. заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Муниципального контракта

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на __________________________________________________________ (далее Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить надлежащим образом все работы по ремонту Объекта, согласно приложенной смете (Приложение ) в объеме и сроки в соответствии с технической документацией, с условиями котировочной заявки и настоящего контракта и сдать Заказчику выполненные в установленном порядке работы по Объекту.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ на период ведения работ по настоящему Муниципальному контракту в соответствии с условиями котировочной заявки составляет – __________(___________) рублей с НДС. Стоимость работ на весь период выполнения работ фиксированная, изменению не подлежит.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Финансирование работ в рамках настоящего контракта осуществляется Заказчиком из средств республиканского бюджета на 2008г. в сумме ( ) рублей, в пределах доведенных до Заказчика объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных обязательств по мере перечисления средств бюджета на лицевой счет Заказчика на цели, предусмотренные настоящим контрактом по коду бюджетной классификации _______________________________________________________________.

Оплата работ по настоящему контракту Заказчиком осуществляется в сумме ____________________ (_______________________) рублей.

3.2. Заказчик осуществляет текущее финансирование и оплату выполненных работ согласно актов о приемке выполненных работ (КС-2), справке о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры по выполненным работам.

3.3. Отклонение Подрядчиком от проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, и превышение объемов работ по Объекту на текущий год, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.4. Заказчик осуществляет авансирование выполнения работ в размере 30% от цены контракта по мере перечисления средств республиканского бюджета на лицевой счет Заказчика.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Осуществлять постоянный контроль, вести технический надзор за ходом выполнения работ, с участием Подрядчика производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП, ВСН и настоящим контрактом.

4.2. Запрашивать от Подрядчика информацию, касающуюся реализации настоящего Муниципального контракта, хода выполнения работ и мероприятий, проводимых Подрядчиком по охране окружающей среды и труда. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по охране труда, по технике безопасности, за выполнением мероприятий по охране окружающей среды на объектах, рациональному использованию территорий, охране зеленых насаждений и земли.

4.3. Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность сооружения и находящихся вблизи его объектов,

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций, оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему контракту.

4.4. Заказчик, в целях осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ на Объекте, вправе привлекать специализированные организации, имеющих лицензию на данный вид деятельности, на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ на Объекте.

4.5. Представители Заказчика и контролирующие организации имеют право беспрепятственного доступа на Объект ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении нарушений и отступлений от утвержденного проекта и действующих нормативно-технических документов.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1. Выполнить все работы качественно в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, с соблюдением требований, предусмотренных сметной, нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДН) и условиями конкурсной заявки.

5.2. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения контракта имущество.

5.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по контролю качества работ и строительных материалов, технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и труда, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, с предоставлением установленной отчетности по выполненным мероприятиям.

5.4. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного контроля на русском языке по типовой форме согласно действующим нормам и правилам.

Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

5.5. Обеспечить качество выполняемых работ, результат которых должен отвечать требованиям, установленным к данному Объекту, на весь гарантийный период, включая работы, выполненные субподрядными организациями.

5.6. Обеспечить своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п.8.2. настоящего контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих требований Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок, информировать Заказчика о предписаниях органов экологического надзора, о несчастных случаях с рабочим персоналом.

5.9. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых работах на Объекте.

5.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Сроки выполнения работ:

начало – _________2008 г., окончание – _________ 2008 г. (Приложение ).

6.2. Календарный план выполнения работ может корректироваться Заказчиком, исходя из доведенных ему лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

7. Выполнение, сдача и приемка работ

7.1. Все поставляемые для выполнения работ материалы и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов (при необходимости) должны быть представлены Заказчику до начала производства работ.

7.2. Подрядчик за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных на Объекте работ обеспечивает все предусмотренные действующими нормами испытания и измерения и представляет результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

7.3. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет осмотр и приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Приемка выполненных работ осуществляется сторонами в соответствии с действующими правилами приемки работ и оформляется соответствующими актами установленной формы КС-2 в объемах и в сроки предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение №2).

7.4. Конструкции и работы, подлежащие закрытию должны приниматься Заказчиком или назначенными им организациями, осуществляющими технический надзор. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 дня уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ.

7.5. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов скрытых работ.

7.6. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, назначенной им организации, согласно их указанию, а затем восстановить ее.

7.7. При обнаружении дефектов в ходе выполнения Подрядчиком работ составляется предписание с участием представителя Заказчика, Подрядчика и заинтересованных сторон о приостановке работ и об устранении нарушений производства работ. Подрядчик принимает все необходимые меры к исправлению выявленных дефектов за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

7.8. Приемка выполненных работ при выполнении работ на Объекте осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

7.9. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приему-сдаче работ по Объекту.

7.10. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии исполнительную производственно-техническую документацию, включающую исполнительные чертежи, общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ журналы лабораторного контроля, акты контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы.

7.11. До сдачи работ по Объекту может проводиться дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом по решению Заказчика и за его счет.

7.12. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, Заказчик вправе потребовать переделать за счет Подрядчика работы с заменой всех несоответствующих материалов, изделий и взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

8. Гарантии

8.1. Гарантии качества распространяются на выполненные Подрядчиком работы по настоящему контракту в установленный контрактом гарантийный срок.

8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет: ______________________ лет с момента (даты) подписания сторонами акта приемки законченных работ.

8.3. Ежегодно по распоряжению главы администрации Мариинско – Посадского района формируется комиссия по проверке исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком на данном Объекте. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

8.5. В случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент устанавливается вновь в соответствии с п. 9.2 настоящего контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

9. Ответственность сторон

9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту.

9.2. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения работ, гарантийные обязательства, оговоренные настоящим контрактом.

9.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее содержание Объекта, по безопасности для окружающей среды и прилегающей территории, соблюдение требований пожарных, санитарных, экологических норм и правил эксплуатации в соответствии с действующим законодательством.

9.4. За ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчиком, повлекшее нарушение сроков выполнения работ, Заказчик, соответственно:

- удерживает 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% полной стоимости работ;

- в установленном порядке взыскивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% полной стоимости работ.

9.5. Удержания, предусмотренные п. п.9.4 производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за очередной этап работ.

9.6. Заказчик имеет право приостановить финансирование работ за нарушение контрактных обязательств Подрядчика (разделы 5-8 настоящего контракта) с соответствующим внесением изменений в поквартальное распределение объемов финансирования работ по настоящему контракту.

Финансирование приостанавливается до момента, когда Заказчику станет известно об устранении нарушений.

9.7. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% полной стоимости работ.

9.8. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине форс-мажорных обстоятельств (с оформлением двухстороннего соглашения), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

10.3. Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Муниципального контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Внесение изменений в муниципальный контракт

11.1. Заказчик вправе в пределах лимитов бюджетных обязательств вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик направляет письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий контракт;

- исключить указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего контракта с момента его подписания сторонами.

11.2. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к контракту, после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

12. Расторжение Муниципального контракта

12.1. Заказчик вправе требовать расторжения Муниципального контракта в одностороннем порядке с возмещением ему убытков в следующих случаях:

- если Подрядчик не приступил к выполнению работ (этапов работ) в установленные п.6.1. Муниципального контракта сроки без уважительных причин в течение 1 месяца;

- если Подрядчик задержал сроки сдачи этапов работ более 1 месяца;

- при неоднократном неисполнении или ненадлежащем выполнении требований к Подрядчику, изложенных в разделах 5–8 настоящего контракта;

- при уклонении Подрядчика от устранения в сроки, установленные Заказчиком, дефектов и недостатков, выявленных в ходе и после приемки работ

12.2. Муниципальный контракт может быть расторгнут досрочно по согласованию сторон в следующих случаях:

- в случае консервации объекта (при этом Заказчик оплачивает Подрядчику в установленном контрактом порядке выполненные до момента консервации работы;

- в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность Подрядчика, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

При расторжении Муниципального контракта Заказчиком незавершенные работы, предусмотренные п.2.2. настоящего Муниципального контракта на текущий год, передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном порядке.

12.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Муниципального контракта в установленном порядке в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

13. Прочие условия

13.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Муниципального контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. Все приложения к настоящему Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью.

13.3. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Муниципального контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

13.4. Срок действия Муниципального контракта:

- начало с момента подписания Муниципального контракта;

- окончание – полное исполнение Сторонами обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

13.5. Настоящий Муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра передаются Заказчику, один - Подрядчику.

13.6. При изменении существенных условий Муниципального контракта Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Муниципальному контракту.

Приложение: 1. Смета.

2. Календарный план производства работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского

района Чувашской Республики

429585 Мариинско-Посадский район, д. Нерядово, ул. Луговая д.13

р/с

л/с в отделе Министерства финансов Чувашской Республики по Мариинско-Посадскому району

Заказчик:

Глава администрации

Приволжского сельского поселения

Подрядчик:

Подпишитесь на рассылку:


Городские службы и муниципалитет

Проекты по теме:

Приволжск
А
Б
В
Е
Ж
З
И
К
Л
Н
О
П
П
ПамяткиПатриотизмПедагогикаПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная охранаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактика менеджментаПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектные декларацииПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПрокуратураПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства