Котировочная документация

	Утверждаю
	Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода по социальным вопросам, вице-мэр _______________________ «_______» _________________2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по размещению муниципального заказа на устройство системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5» Нижегородского района.

Разработчик котировочной документации: отдел конкурсов и муниципального заказа администрации Нижегородского района /исполняющий обязанности начальника отдела конкурсов и муниципального заказа/

г. Н.Новгород

2010г.

Извещение

о размещении муниципального заказа методом запроса котировок цен

на устройство системы антиобледенения для кровли

МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»Нижегородского района.

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в размещении муниципального заказа на устройство системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»Нижегородского района.

1. Наименование, почтовый адрес, муниципального заказчика – МЛПУ «Городская клиническая больница № 5» ,

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты.

3. Источник финансирования заказа – бюджет г. Н.Новгорода на 2010г. по отрасли «Здравоохранение»( 225319)

4. Форма котировочной заявки - согласно Приложению № 1 Извещения.

5. Наименование, характеристика и объем выполняемых работ, максимальная цена муниципального контракта:

Вид работы	Максимальная цена, руб.
Устройство системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5» Нижегородского района, в соответствии с Локальным сметным расчетом, Дефектной ведомостью (Приложениями 1,2 к Муниципальному контракту). Характеристика и объем выполняемых работ приведены в Локальном сметном расчете.	,93(Сто девяносто девять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 93 копейки.

6. Место выполнения работ: – МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»

7. Срок выполнения работ: со дня заключения сторонами Муниципального контракта до «08» ноября 2010г.

8.Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ – оплата выполненных работ производится за счет ассигнований, утвержденных в бюджетной смете муниципального заказчика на 2010г., в пределах доведенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, безналичным расчетом из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с локальным сметным расчетом в течении 14 банковских дней со дня подписания Актов о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3.

9.Формирование цены муниципального контракта – цена контракта включает в себя стоимость работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение к Муниципальному контракту), стоимость используемых материалов и оборудования, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (в случае, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), иных обязательных платежей предусмотренных законодательством РФ, а также затраты на получение необходимых согласований.

11. Гарантийный срок – 3 года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок - котировочные заявки подаются по установленной форме № 1 по адресу: , 4-й этаж комната 59а, в срок с 9-00 часов по московскому времени 23 сентября 2010 года дочасов по московскому времени 28 сентября 2010 года.

12. Место и дата рассмотрения котировочных заявок – 29 сентября 2010 года по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1, 4-й этаж, каб. 47.

13. Срок подписания муниципального контракта – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

14.Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Организатор запроса котировок

Приложение

к извещению

Котировочная заявка на устройство системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»Нижегородского района.

I. Общие сведения о правомочности участника размещения заказа
Для юридических лиц:
Наименование участника размещения муниципального заказа:
Организационно-правовая форма:
Место нахождение:
ИНН
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:*
Для физических лиц:
Ф. И.О.:
Место жительства:
ИНН
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:*
II. Предложение об условиях исполнения контракта
Виды работ:	Цена, руб.
Общая стоимость, рублей:

*Вправе предоставить.

Место выполнения работ: – МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»

Срок выполнения работ: со дня заключения сторонами Муниципального контракта до «08» ноября 2010г.

Цена муниципального контракта определена по результатам запроса котировок в рублях РФ и включает в себя стоимость работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение к Муниципальному контракту), стоимость используемых материалов и оборудования, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (в случае, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), иных обязательных платежей предусмотренных законодательством РФ, а также затраты на получение необходимых согласований.

В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный муниципальным заказчиком, подписать муниципальный контракт на установку системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5» Нижегородского района, на условиях предложенных нами в нашей заявке, и направить его муниципальному заказчику.

Согласны исполнить условия контракта указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.

Руководитель___________________ Ф. И.О._________________________________

(подпись)

М. П.

Приложение

к извещению

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на устройство системы антиобледенения для кровли МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»

г. Нижний Новгород “____”__________________2010 г.

МЛПУ «Городская клиническая больница №5» Нижегородского района города Нижнего Новгорода ёвой Н. Н., действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны и_________________________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице ____________________________, действующего на основании _________________________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта. Сроки выполнения работ.

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству системы антиобледенения для кровли муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городская больница №5» в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение к Муниципальному контракту) (далее – Локальный сметный расчет) и дефектной ведомости (Приложение к Муниципальному контракту) (далее – Дефектная ведомость).

1.2. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.

1.3. Контроль и приемку выполненных работ производит Муниципальный заказчик.

1.4. Сроки выполнения работ – со дня заключения сторонами Контракта до 08.11.2010 г.

1.5. Настоящий Контракт заключен методом запроса котировок цен (протокол № __________ от _______________).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Муниципального контракта устанавливается по результатам проведения запроса котировок цен в рублях Российской Федерации, включает в себя стоимость работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение к Муниципальному контракту), стоимость используемых материалов и оборудования, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (в случае, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), иных обязательных платежей предусмотренных законодательством РФ, а также затраты на получение необходимых согласований

и составляет ______________________(__________________________________) руб.

2.2. оплата выполненных работ производится за счет ассигнований, утвержденных в бюджетной смете муниципального заказчика на 2010г., в пределах доведенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, безналичным расчетом из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с локальным сметным расчетом в течении 14 банковских дней со дня подписания Актов о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3.

2.3. Днем исполнения обязательств Муниципального заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Муниципального заказчика.

3. Права и обязанности

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результат работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.1.3. Обеспечить входной контроль всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п.

3.1.4. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения, с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

3.1.5. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

3.1.6. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности.

3.2. Муниципальный заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

3.2.3. Муниципальный заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ по настоящему Контракту.

3.2.3. Муниципальный заказчик, вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

- несоответствия выполняемых работ Локальному сметному расчету;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4. Сдача-приемка работ

4.1. Муниципальный заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о выполнении этапа работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

4.2. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Муниципальному заказчику в соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4.3. Проверенные Муниципальным заказчиком акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) подписываются Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.

4.4. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки работ акты о приемке выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 5 дней.

4.5. После выполнения всего объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, а также устранения выявленных дефектов и недостатков, Подрядчиком составляется окончательный акт о приемке выполненных работ, который подписывается Сторонами в порядке, установленном п. п. 4.3, 4.4 настоящего Контракта.

4.6. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком и Подрядчиком окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и передачи Подрядчиком Муниципальному заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.7.1.2. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с действующими нормами;

5.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в гарантийный срок.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы:

- 3 года с даты подписания сторонами акта приема выполненных работ;

- на материалы – в соответствии с ГОСТ и ТУ.

5.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на время, необходимое для устранения дефектов.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки до полного исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.

При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

6.3. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту и на срок исполнения обязательств.

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Контракту, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

8. Срок действия Контракта. Расторжение Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2010 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9 Дополнительные условия

9.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Контракт путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и должен быть зарегистрирован в Реестре муниципальных контрактов города Нижнего Новгорода.

11. Приложения

К настоящему Контракту в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

Приложение Локальный сметный расчет.

Приложение Дефектная ведомость.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальный заказчик: Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК МЛПУ «Городская клиническая больница №5» 603005
р\с ГРКЦ Банка России по Нижегородской обл. г. Н.Новгорода Главный врач _______________ МЛПУ «ГКБ №5»