Оперативная закупка (стр. 2 )

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

Гарантия: _______________________________________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

Договор подряда №

г. Сибай «___»_________20__г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А.Апета, действующего на основании доверенности зарегистрированной в реестре за № 000-1/07-23 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ___________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы «Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям от ТП-58 (Баймак)» далее по тексту «объект», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

Объемы работ указаны в приложении № 1.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. «Подрядчик» обязуется завершить капитальный ремонт и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с локально-сметным расчетом, утвержденным Заказчиком и составляет _______________, в том числе НДС 18% _____________рублей.

2.2. Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет. Если Подрядчик включил в акт выполненных работ, не включенные ранее в Договор, либо не представленные предварительно представителем Подрядчика с указанием точной стоимости выполняемой работы, либо не принятые представителем Заказчика, то такие работы не оплачиваются.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: 01 ноября 2012г.

Окончание работ: 30 ноября 2012г.

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.

4.2. Все поставляемые для капитального ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального ремонта объекта.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим условиям.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.

5.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.9. Передать по окончании капитального ремонта Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

5.11. В соответствии с ч.1 ст. 706 ГК РФ для выполнения работ по Договору Подрядчик вправе привлечь другие организации на условиях субподряда по письменному согласованию с Заказчиком.

5.12. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору. Работу с субподрядными организациями Подрядчик осуществляет самостоятельно.

5.13. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность: за организацию работ; за допущенные нарушения в части требований правил пожарной безопасности, охраны труда, технологии работ, внутреннего трудового распорядка Заказчика и других нормативных документов.

5.14. Заказчик имеет право в любое время проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчиков и за выполнением субподрядчиками любых обязательств, принятых по договору субподряда. Субподрядчики обязаны выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т. д.).

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.

6.2. Осуществлять технический надзор за капитальным ремонтом.

6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых приемной комиссии.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.

7.3. Приемка объекта из капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из капитального ремонта один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей документации.

7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.

8.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев, на материалы и оборудование 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9. Оплата работ и взаиморасчеты

9.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней, с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и выставленных счетов-фактур на оплату перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

10. Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, капитальному ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном договором и действующим законодательством РФ. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения работ, ответственность перед Заказчиком за организацию работ, нарушение требований ППБ, ОТ и других НТД возлагаются на Подрядчика.

11.2. В случае расследования технологических нарушений, возможной причиной которых явилась деятельность Подрядчика, в состав комиссии по расследованию входят уполномоченные, компетентные представители Подрядчика и соответствующих надзорных органов (по согласованию).

11.3. Перед началом расследования Заказчик направляет письмо Подрядчику (в том числе факсимильной связью) о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в работе комиссии по расследованию технологических нарушений. Неприбытие представителя Подрядчика в течение 3-х дней рабочих с момента официального уведомления о начале расследования или отсутствие в тот же срок официального ответа Подрядчика о направлении уполномоченного представителя расценивается как отказ Подрядчика от участия в расследовании технологических нарушений.

11.4. Отказ от подписания акта со стороны Подрядчика, в случае его участия в расследовании, не допустим. В случае несогласия уполномоченного представителя Подрядчика с выводами комиссии, он может подписать акт «с особым мнением» и приложить при подписании к акту изложенные в письменном виде свои обоснованные возражения. Оформленное таким образом «особое мнение» будет являться неотъемлемой частью акта по расследованию технологического нарушения.

11.5. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты, выполненной Подрядчиком работы.

11.6. Заказчик снимает с себя ответственность за кражи или любые виды нарушений со стороны персонала Подрядчика и субподрядных организаций.

11.7. При невыполнении Подрядчиком работ в установленный Договором срок в полном объеме Заказчик вправе применить по отношению к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день задержки. Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы путем перерасчета платежей.

12. Внесение изменений в договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность капитального ремонта, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки капитального ремонта и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается Арбитражным судом Республики Башкортостан с соблюдением претензионного порядка со сроком ответа на претензию – 20 календарных дней с момента ее получения.

14. Прекращение договорных отношений

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания капитального ремонта;

- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

- при принятии решения о консервации объекта.

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- банкротства Заказчика;

- остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, независящим от Подрядчика;

14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.

15. Особые условия

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате капитального ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.

15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.7. Запрещена переуступка долга без письменного соглашения Сторон.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик	Подрядчик
ПО «Сибайские электрические сети» Юр. адрес:26 Почтовый адрес: г. Сибай, Восточное шоссе, 3 Фактический адрес: г. Сибай, ул. Восточное шоссе 3, Расчетный счет: , Банк: Филиал г. Уфа Корр. счет: , ,

Подписи представителей сторон

От Заказчика: От Подрядчика:

Директор ПО СЭС Директор

// /______________/

Приложение № 1

к договору №_____

от «____»_____________20__г.

Объемы на выполнение работ по «Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям от ТП-58 (Баймак)»

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм	Кол-во
	Раздел 1. Материалы к разделу: " Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям от ТП-58 (Баймак) "
1	Провода с алюминиевыми жилами СИП-2А, все, в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сеч. 2х16 мм2	1000 м	0,418
2	Кронштейн для крепления анкерного зажима CS 10-3	к-т	16
3	Лента крепления шириной 20мм, толщиной 0.7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1
4	Зажим анкерный ответвительный для пучка проводов РС 63F27	шт.	32
5	Скрепа CF20	шт.	32
6	Зажим NTD-151 AF	шт.	48
7	Гильза MJPB 16/6	шт	32
8	Ремешки стяжные ССI 9-265	шт.	32
9	Кронштейн для крепления анкерного зажима PA 69F	шт.	16
10	Зажимы плашечные ПС1-1	шт.	16
11	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм	т	0,0018
12	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0006

1. Ведомость работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Раздел 1. Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям от ТП-58 (Баймак)
1	Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	16
2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	16
3	Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	16

От Заказчика: От Подрядчика:

Директор ПО СЭС Директор

______________________/ /___________-/

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».