(ПРОЕКТ)
КОНТРАКТ № ___
на поставку учебников
г. Новосибирск «____» __________ 2014 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 32», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме №______, в соответствии с протоколом от «___»___________ 2014 года № ________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее «контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка учебников для нужд МБОУ СОШ № 32 (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение ).
2. Количество и качество товаров
2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.
2.2. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.
2.3. Поставщик гарантирует, что в течение срока службы товары будут соответствовать требованиям, указанным в п. 2.2 настоящего контракта. Сроки гарантии на товары не могут быть меньше сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Поставщик должен обеспечить гарантийные обязательства в отношении поставленного товара в течение 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству. Объем предоставляемой гарантии распространяется на 100% поставляемого Товара.
2.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного Товара за счет собственных средств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.
3. Условия поставки
3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение 1).
Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 15.08.2014 года.
Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение ).
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 2 календарных дней.
3.3. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласно акта приема-передачи, счетам-фактурам, накладным на переданный товар.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур и акта приема-передачи, на поставляемый товар.
4. Порядок приемки товара
4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть поставлен в месте нахождения Заказчика, без внешних и внутренних дефектов, ранее не эксплуатированным.)
4.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 44-ФЗ.
4.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке (актам приемки – передачи товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и поставщиком, либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.5 Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.
В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.
При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель заказчика обязан:
- приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром; вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.
Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 12-ти часов.
В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего дня после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку не позднее одного календарного дня после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия или иные документы в соответствии с действующим законодательством.
Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.
4.6. Передача товара оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную.
4.7. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным представителем Заказчика в одностороннем порядке.
4.8. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение гарантийного срока Товара Получатель извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т. п.), а также о его замене.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Оплата производится по факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки-передачи, подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31.12.2014 г.
5.2. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также НДС, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.
5.3. Цена контракта составляет __________________(__________) руб., в т. ч. НДС - _________ (_________) руб.
Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
5.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
5.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
5.6. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5.7. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6. Источник финансирования
6.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска на 2014 год.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от неисполненного предусмотренного контрактом обязательства.
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Срок исполнения контракта
8.1. Поставка товара транспортом Поставщика осуществляется по заявкам заказчика в течение трех дней с даты подачи заявки с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2014 года.
Условия поставки Товара: поставка товара осуществляется партиями по мере необходимости, по предварительной заявке Заказчика. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком.
9. Особые условия
9.1. Для обеспечения исполнения контракта Поставщиком предоставляется обеспечение в размере 18 304,50 руб. (Восемнадцать тысяч триста четыре рубля 50 копеек) (либо банковская гарантия на сумму18 304,50 руб.). Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т. п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т. п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.
В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т. п.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11. Порядок разрешения споров
11.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия контракта и прочие условия
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2014 года.
12.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
13. Расторжение контракта
13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:
- в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней;
- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Поставщиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).
13.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. Прочие условия
14.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.
14.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Ни одна из сторон не имеет права:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.
14.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.
14.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
15. Приложения
15.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
1. Спецификация (приложение № 1);
16. Адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК МБОУ СОШ № 32 | ПОСТАВЩИК |
г. Новосибирск, ул. Никитина, 2
Телефон: 8(3 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
Р/c Л/с 014.03.119.8 в ДФ и НП мэрии Директор _______________ |
