Приглашение

04 июля 2007 г.

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас принять участие в запросе котировочной цены №17

на выполнение работ по ремонту фасада

МДОУ «Детский сад КВ №6» в 3 квартале 2007 года

(предмет запроса котировок)

Приказ от 01.01.01г. № «О проведении запроса котировок»

1. Заказчик: МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Усолье – Сибирское».

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский пр-кт, 33.

Контактный ( 8(395, , Юлия Олеговна Соколова.

E-mail: *****@***ru

2. Источник финансирования: бюджет города на 2007 г.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 100,0 тыс. руб.

4. Наименование и объём выполняемых работ:

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.
на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	ГЭСН 1	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей цементная с жидким стеклом	100м2		0,6397
		Затраты труда рабочих 3,6	чел. час	102,12	65,33
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,5	0,32
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,32
	2.	Стекло жидкое калийное	т	0,05	0,03199
	3.	Раствор	м3	2,8	1,791
2	ГЭСНр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: монтажной пеной типа "Makroflex"	100 м восстановленной герметизации стыков		6,397
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	29,36	187,82
		Затраты труда машинистов	чел. час	6,09	38,96
	1. 031051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	м-час	5,73	36,65
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,36	2,3
	3.	Монтажная пена	шт	9,677	61,9

5. Место выполнения работ: г. Усолье – Сибирское, пр-кт Космонавтов, 6 (МДОУ «Детский сад КВ №6»).

6. Сроки выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с момента поступления предоплаты на расчётный счёт «Исполнителя».

7. Сроки и условия оплаты: предоплата 30%, оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

8. Стоимость работ должна включать НДС и другие обязательные платежи, то есть являться конечной. Неизменность цен в течение всего срока действия контракта.

9. В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ просим представить котировочную заявку (Форма №2) и локальную смету по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт, 33, 2 этаж, до 12 июля 2007 года 17 час 00 мин (по местному времени)

(дата окончания принятия котировочных заявок)

Директор МУ «ЦБ УО города Усолье-Сибирское»

МП

Инструкция по подготовке котировочной заявки

1. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую, не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок. В поле «контактный ', факс, E-mail, Ф. И.О. уполномоченного лица» необходимо указать телефоны для оперативной связи Заказчика с участником размещения заказа (в том числе телефоны мобильной связи).

3. Поданная в срок, котировочная заявка регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее получения.

4. Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

6. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

7. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и в которой, указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены, несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

8. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, или предложенная цена контракта превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, составленным в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта (форма №3), который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

10. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

11. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в установленный срок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Котировочная заявка, подготовленная участником размещения заказа, должна соответствовать указанной ниже форме котировочной заявки (форма №2) на участие в запросе котировок и содержать все требуемые в ней сведения.

Форма №2

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок №17

на выполнение работ по ремонту фасада

МДОУ «Детский сад КВ №6» в 3 квартале 2007 года

(предмет запроса котировок)

Изучив направленный Вами запрос и будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации (для юридического лица), Ф, И. О. (для физического лица))

Адрес: ______________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица))

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка ___________________________________________________

Расчётный счет ________________________________ Кор/счет ______________________________

ИНН/КПП БИК _______________________________ БИК __________________________________

Контактный ', факс___________________________ E-mail _________________________________

Ф. И.О. уполномоченного лица __________________________________________________________

Предлагаем выполнить работы по ремонту фасада МДОУ «Детский сад КВ №6» в 3 квартале 2007 году по ценам, подтвержденным прилагаемой таблицей цен и локальной сметой, являющимися частью настоящей заявки.

№	Наименование работ	Сумма, согласно прилагаемой сметы (руб.)
1	Ремонт фасада МДОУ «Детский сад №6»
	Всего сумма контракта

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной цены выполнить работы в соответствии с фактической потребностью, и согласны с имеющимся в нём порядком платежей и условия исполнения муниципального контракта.

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок до момента подписания муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях нашей заявки.

Дата заполнения: «____» ______________________ 2007г.

Участник размещения заказа _______________ ____________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

МП

Форма №3

К О Н Т Р А К Т №___

на выполнение работ по ремонту фасада

МДОУ «Детский сад КВ №6»

г. Усолье - Сибирское «____» _______________ 2007 г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Усолье - Сибирское, именуемое в дальнейшем «Заказчик», Толстиковой Любови Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт в соответствие с протоколом заседания котировочной комиссии от ______________ 2007 года №___ о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы по ремонту фасада МДОУ «Детский сад №6», «Потребитель» (МДОУ «Детский сад №6») – принять, а «Заказчик» – оплатить.

1.2. Выполнение работ по настоящему контракту производится в соответствии с условиями запроса котировок №17 на выполнение работ по ремонту фасада и котировочной заявки «Исполнителя», признанного победителем в запросе котировок.

1.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением предусмотренных правил и стандартов.

II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЁМКИ РАБОТ

2.1. По завершению работ «Исполнитель» представляет «Потребителю» акт о приёмки выполненных работ формы КС-2.

2.2. «Потребитель» в течение 3-х дней со дня получения акта обязан направить «Исполнителю» подписанный акт или мотивированный отказ.

2.3. В случае несоответствия результатов работы требованиям п. 1.2. настоящего контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков. «Исполнитель» обязан провести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

2.4. В случае досрочного выполнения «Исполнителем» работы «Потребитель» обязан принять выполненные работы в порядке, установленном настоящим разделом.

2.5. Дата окончания работы считается дата, указанная в подписанном сторонами акте.

2.6. Сроки выполнения работ – 1 (один) месяц с момента поступления предоплаты на расчётный счёт «Исполнителя».

III. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему контракту работ составляет ____________ (сумма прописью) рублей (с учетом всех обязательных платежей).

3.2. Цены неизменны в течение срока действия контракта.

3.3. Работы выполняются «Исполнителем» непосредственно для МДОУ «Детский сад КВ №6» (пр-кт Космонавтов, 6), по ценам, согласно локальной сметы победителя.

3.4. Расчёты между сторонами производятся путём перечисления «Заказчиком» денежных средств с расчётного счета бюджета города через лицевой счёт «Потребителя» на расчетный счет «Исполнителя» в размере 30% предоплаты от договорной цены. Акт о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные «Исполнителем», «Потребителем», «Заказчиком» и организацией, осуществляющей технический надзор, проверку объёмов выполненных работ, приёмку законченных строительных (ремонтных) работ для учреждений образования, а также счёт и счет-фактура предъявляются «Заказчику» до 5 числа текущего месяца. Оплата производится «Заказчиком» в течение 30 календарных дней с момента предъявления документов, указанных выше.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту «Исполнитель» обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения такого факта в письменной форме сообщить об этом «Заказчику».

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты «Заказчиком» платежа в сроки, указанные п. 3.4. настоящего контракта, начисляется пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.4. В случае нарушения сроков оказания услуг «Исполнитель» уплачивает пени в размере 0,1% от суммы настоящего контракта за каждый день просрочки. «Исполнитель» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

V. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, забастовки, локауты, военные действия, решения государственных органов, иные обстоятельства, не зависящие от контроля сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту, и если они возникли после подписания контракта, либо стороны не знали или не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего контракта.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно сообщить другой стороне контракта о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

5.4. При наступлении условий, оговоренных в п.5.1. настоящего контракта, срок выполнения сторонами обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.

VI . ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

6.2. Все уведомления, сообщения, направленные в соответствии с настоящим контрактом или в связи с ним, должны быть оформлены в письменной форме и переданы по почте, телеграфом, телетайпом, посредством факсимильной связи или с курьером.

6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего контракта или одностороннее изменение его условий допускается в случае существенного нарушения контракта одной из сторон.

6.4. «Заказчик» вправе изменить объём всех предусмотренных контрактом услуг в случае выявления потребности в дополнительных услугах или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг.

6.5. Нарушение настоящего контракта «Исполнителем» предполагается существенным в случаях:

6.5.1.оказание услуг ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Потребителя» и «Заказчика» срок;

6.5.2. неоднократного нарушения сроков оказания услуг.

6.6. Нарушение настоящего контракта «Заказчиком» предполагается существенным в случаях:

6.6.1. неоднократного нарушения сроков оплаты за оказанные услуги.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все спорные вопросы и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров .

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством порядке.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________, а по вопросам взаиморасчетов – до их окончания.

8.2. Если в процессе исполнения контракта выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, каждая из сторон вправе внести предложения о приостановке действия контракта. Уведомление об этом с указанием причин и обстоятельств должно быть направлено стороной - инициатором другой стороне не менее чем за 10 дней до приостановки. После получения уведомления о приостановке «Заказчик» и «Исполнитель» обязаны в 3-х дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении исполнения контракта, изменении условий или расторжении последнего.

8.3. В случае изменения своего адреса и реквизитов сторона обязана немедленно уведомить об этом другую сторону по настоящему контракту, в противном случае документы, переданные по старому адресу и реквизитам стороны, считаются ею принятыми. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным сообщением стороны об изменении своих реквизитов, относятся за счет виновной.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде и подписываются «Заказчиком» и «Исполнителем».

8.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

9.1. Администрация муниципального образования города Усолье - Сибирское и должностные лица, уполномоченные главой администрации муниципального образования города Усолье - Сибирское, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта.

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: Исполнитель:

_______________ _______________Ф. И.О.

(подпись) (подпись)

МП МП