О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И
З А П Р О С А К О Т И Р О В О К
МУЗ «Городская больница № 1»
(наименование заказчика)
г. № 30
(адрес заказчика)
Предмет контракта: монтаж системы видеонаблюдения.
Источник финансирования: бюджет
Максимальная цена контракта: ,00 руб.
Участник запроса котировок представляет свою стоимость с учетом того, что:
1.Цена товара включает все расходы, связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.При выполнении работ подрядчик разрабатывает смету в сметно-нормативной базе ГЭСН, согласно дефектной ведомости, которая является приложением к запросу котировок.
Подрядчик должен учесть услуги тех надзора в размере ____ % от стоимости контракта.
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Монтаж системы видеонаблюдения |
Место доставки товаров, выполнения работ: г. № 30
Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг: после подписания муниципального контракта 30 дней.
Условия оплаты: 30 % аванс, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.
Окончательный срок подачи котировочных заявок (дата): 05 марта 2008 г.
по адресу 7.
Муниципальный контракт может быть заключен в течении 20 дней с момента определения победителя, но не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения протокола на официальном сайте.
Проект муниципального контракта прилагается (приложение №1)
Котировочная заявка подается в письменной или электронной форме с указанием всех требования (приложения №2).
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №________
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения
г. Новороссийск «_____»_____________ 2007г
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1» управления здравоохранения администрации города Новороссийска, именуемое в дальнейшем «Заказчик - инвестор», . В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии № ____ от «__» _______ года заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Заказчик – инвестор» передает, а «Подрядчик» принимает на себя подряд на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения (далее – работы), согласно сметной документации (Приложение ) в соответствии с Дефектным актом (Приложение ).
1.2. «Подрядчик» обязуется в соответствии с Дефектным актом «Заказчика – инвестора», условиями контракта выполнить своими силами и материально-техническими средствами все работы (с привлечением субподрядных организаций), а «Заказчик – инвестор» - принять выполненные работы.
1.3. «Заказчик – инвестор» обязуется оплатить «Подрядчику» выполненные и принятые работы согласно представленных форм КС – 2 и КС – 3, в соответствии со Статьей 3 настоящего контракта.
Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется твердой ценой, которая составляет _____________________________________________________________________
______________________________, включая НДС в соответствии с котировочной заявкой «Подрядчика».
2.2. Стоимость работ определяется на основании локального ресурсного сметного расчета.
Статья 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. «Заказчик - инвестор» оплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30% от сметной стоимости в течение десяти банковских дней с момента подписания настоящего контракта;
3.2. Последующие платежи производятся за выполненные работы согласно представленных справок по формам КС-2 и КС-3 за вычетом полученного аванса, равномерно распределенного на срок ремонтных работ, после подписания:
· акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных в установленном порядке;
· справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанных в установленном порядке;
· предоставления счета-фактуры в 2-х экземплярах.
3.3. «Заказчик» обеспечивает рассмотрение и приемку документов о выполненных работах в течение 72 часов с момента их предоставления, или возвращает их с мотивированным письменным отказом;
3.4. Окончательный расчёт производится после подписания акта выполненных работ по объекту и устранения всех имеющихся замечаний, в порядке, предусмотренном п.3 Постановления Главы муниципального образования город-герой Новороссийск № 000 от 01.01.2001 г. при условии утверждения акта и соответствующего заключения контрольно-счетной палаты муниципального образования города-героя Новороссийска.
Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало производства работ – в течение __ календарных дней с момента получения аванса в соответствии с п.3.1 настоящего контракта.
4.2. Срок завершения всех работ - 30 дней, после подписания контракта.
4.3. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
4.4. «Подрядчик» имеет право сдать объект досрочно, по соглашению с «Заказчиком – инвестором».
Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Заказчик - инвестор»
5.1.1. Передает рассмотренную и утвержденную проектно-сметную документацию для осуществления обязательств по контракту;
5.1.2. Обеспечивает беспрепятственный проход на объект персонала и проезд на территорию транспорта «Подрядчика», в соответствии с заранее поданными заявками;
5.1.3. Производит приемку выполненных работ;
5.1.4. Участвует в работе приемочных комиссий по приемке объекта;
5.1.5. Производит оплату выполненных и принятых работ в соответствии со Статьей 3 настоящего контракта;
5.1.6. В установленном порядке ведет бухгалтерский учет денежных средств, выделенных из бюджета.
5.2. «Подрядчик»
5.2.1. Качественно и в срок выполняет работы по настоящему контракту, строго руководствуясь при этом проектно-сметной документацией, не превышая установленный лимит;
5.2.2. Выполняет условия конкурсного приобретения стройматериалов на строительство объекта, а также контролирует приобретение материалов на конкурсной основе субподрядными организациями;
5.2.3. Обеспечивает:
- в установленные настоящим контрактом сроки выполнение собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций производства работ;
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- производство работ в соответствии с п. 1.1 с использованием материалов, изделий и конструкций, оборудования в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией. При этом все поставляемые для осуществления работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и прочих документов должны быть предоставлены «Заказчику - инвестору» за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Кроме того, оборудование, используемое в монтаже, должно иметь сопроводительную документацию предприятия – изготовителя;
- приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов;
- ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий и оборудования, до полного завершения работ включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику, оборудование и мусор;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- согласование порядка ведения работ на объекте и соблюдение его на строительной площадке;
- в ходе выполнения работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, чистоте объекта, а также установке временного освещения;
- временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на объекте;
- охрану объекта за счет собственных средств;
- уборку от производственного мусора объекта за счет собственных средств;
- своевременное завершение производства работ и сдачу полностью готового к эксплуатации объекта в установленном порядке;
5.2.4. Немедленно ставит в известность «Заказчика - инвестора» и, до получения его указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для «Заказчика - инвестора» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
5.2.5. Несет ответственность перед «Заказчиком - инвестором» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками;
5.2.6 Официально ставит в известность «Заказчика - инвестора» за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком - инвестором» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика - инвестора», либо в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика - инвестора» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика - инвестора», а затем восстановить ее за свой счет;
5.2.7. Представляет «Заказчику - инвестору» всю исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с формами, утвержденными Постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 000. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
5.2.8. При готовности объекта к сдачи ставит в известность об этом «Заказчика - инвестора» в 7-мидневный срок;
5.2.9. В десятидневный срок со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2 вывозит за пределы объекта принадлежащие «Подрядчику» и субподрядным организациям оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество;
5.2.10. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
6.1. До сдачи объекта «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы;
6.2. «Подрядчик» не имеет права продавать или передавать объект или отдельную часть его третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика - инвестора».
Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. После подписания настоящего контракта «Подрядчик», не ограничивая своих обязательств и ответственности, вправе застраховать за свой счет и в свою пользу:
· результат работ на условиях «все риски Подрядчика» на весь период выполнения работ;
· гражданскую ответственность перед третьими лицами на весь период выполнения работ.
7.2. Страхование рисков не освобождает «Подрядчика» от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
7.3. После подписания настоящего контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего контракта.
Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.
8.2. Предоставляется срок гарантии нормального функционирования результатов работ на год с даты подписания акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
8.3. При обнаружении в период гарантированного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. При этом гарантированный срок продлевается на период устранения недостатков.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При невыполнении сторонами своих обязательств по данному контракту они несут ответственность в соответствии действующими законодательными и нормативно-распорядительными актами Российской Федерации и Краснодарского края;
9.2. При нецелевом использовании денежных средств «Подрядчиком», последний обеспечивает в течение 3-х банковских дней, с момента получения соответствующего требования, возврат (с учетом индексации) суммы, использованные не по целевому назначению, а также обязуется уплатить штраф в размере 100% суммы, использованной не в целях выполнения настоящего контракта;
За не возврат в трехдневный срок с момента получения требования использованных не по назначению бюджетных средств «Подрядчик» уплачивает также пеню в размере 1% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки;
9.3. В случае нарушения сроков исполнения «Подрядчиком» возложенных на него контрактом обязанностей он выплачивает «Заказчику-инвестору» пеню в размере 1,0 % от суммы контракта за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает «Подрядчика» от выполнения обязательств по контракту.
9.4. В случае неисполнения в полном объеме обязательств по контракту или ненадлежащего его исполнения «Подрядчик» обязан выплатить «Заказчику-инвестору» штраф в размере 10 % от стоимости контракта.
9.5. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком - инвестором», материальную ответственность за:
- целевое, обоснованное и своевременное использование бюджетных денежных средств, других предоставленных материальных ресурсов и имущества;
- соблюдение строительных норм и правил проведении работ;
- качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и работ;
- применение высокотехнологичных материалов, обеспечение энергоресурсосбережения и доступности объектов, в необходимых случаях, для малоподвижных групп населения;
- сроки сдачи объекта;
- своевременность предоставления отчетных документов о выполненных объемах работ и их достоверность;
- правильность указания и своевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;
- обеспечение в процессе капитального ремонта безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, предусмотренное нормативными актами и требованиями.
Статья 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Вносимые в контракт изменения и дополнения действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в случае существенного нарушения условий контракта одной из сторон. «Заказчик - инвестор» вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего контракта в случаях:
- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на ____ дней по причинам, не зависящим от «Заказчика - инвестора», за исключением случаев, когда выполнение работ запрещено СНиП;
- несоблюдения «Подрядчиком» требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на ___ дней;
- аннулирования лицензий на осуществляемую деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих «Подрядчика» права на производство работ.
Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли сторон и повлиявшим на неисполнение обязательств по контракту.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону немедленно в течение суток.
11.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками, выданными компетентными государственными органами.
Статья 12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров;
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
13.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.2. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Статья 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
МУЗ «Городская больница № 1» |
|
_____________________________ |
Приложения к контракту.
Приложение . Сметная документация.
Приложение . Дефектный акт.
Приложение . Копии лицензий на выполнение работ.
Приложение . Протокол заседания котировочной комиссии № ___ от ___________г.
Приложение
К О Т И Р О В О Ч Н А Я З А Я В К А
_______________________________________________________________
(наименование поставщика, подрядчика)
_______________________________________________________________
(адрес поставщика, подрядчика, тел.)
направляет запрос котировок на ___________________________________
(поставку, выполнение работ, оказание услуг)
_______________________________________________________________.
Банковский реквизиты ___________________________________________
___________________________________________
Цена контракта _______________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Цена товара включает все расходы связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов и сборов и других обязательных платежей. а также с учетом доставки, разгрузки, монтажа (в случае необходимости).
Стоимость выполнения работ подтверждается сметой, разработанной ресурсным методом в сметно-нормативной базе ГЭСН и прилагается к котировочной заявке.
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (с учетом НДС), руб. |
1 | ||||
2 |
Доставка товаров, выполнение работ будет осуществляться, по адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок.
Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг ________________.
Оплату просим произвести:
- авансовым платежом в размере 30% от стоимости контракта;
- по безналичному расчету на наш вышеуказанный расчетный счет.
В случае определения нас победителями конкурса мы обязуемся подписать муниципальный контракт на всех условиях, предложенных Вами.
С уважением,
Директор ___________________
М. П. (Ф. И.О.)
