1. Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания (Молоко и молочные продукты) в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение№1), а Заказчик принять и оплатить их, в соответствии с условиями контракта.
1.2. Контракт заключается на основании протокола котировочной комиссии №____ от «__»________.
2. Условия и порядок поставки Товара.
2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего контракта на основании письменной заявки Заказчика с указанием количества и ассортимента, которую последний делает не позднее, чем за 4 дня до поставки товара.
2.2. Каждая партия товара доставляется Поставщиком Заказчику, бесплатно, еженедельно, не позднее 5 дней с момента получения и согласования заявки Заказчика специализированным автотранспортом Поставщика, централизовано по графику. Поставщик обязан известить Заказчика о дне отгрузки.
2.3. Обязательно наличие на транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, санитарного паспорта (единого образца), утвержденного Минздравом РФ и введенного в городе Мегионе с 15.10.2003 года.
2.4. Срок годности поставляемых продуктов – не менее 80 % со дня изготовления.
2.5. Факт и дата поставки Товара подтверждается товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон, и доверенностью на получение Товара, предъявленной со стороны Заказчика.
2.6. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет Заказчику все необходимые документы: накладные, реестр сертификатов соответствия, качественное удостоверение и другие документы, подтверждающие качество Товара. Поставщик несет ответственность за правильное оформление и соответствие действующему законодательству РФ сопроводительных документов.
2.7. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику, с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной и предъявления со стороны Заказчика надлежаще оформленной доверенности на получение Товара.
2.8. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ (стандартам) предприятия-изготовителя и удостоверяется реестром сертификатов соответствия.
2.9. Приемка Товара в пункте назначения по количеству и качеству осуществляется силами Заказчика в порядке, предусмотренном Инструкцией № П-6 от 01.01.2001 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству». Инструкцией № П-7 от 01.01.2001 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по качеству». Правилами перевозки грузов и иными нормами действующего законодательства РФ. Приемка Товара осуществляется после проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы поставляемой продукции.
2.10. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству, качеству или ассортименту Поставщик обязан восполнить обнаруженные недостатки за свой счет на основании составленного двухстороннего акта.
2.11. В рамках исполнения настоящего контракта стороны ежемесячно проводят сверку поставок и расчетов. Результаты сверки оформляются актом сверки.
2.12. В случае поставки Товара в многооборотной таре, тара отпускается Заказчику по залоговой цене, указанной в счетах-фактурах. Заказчик производит возврат многооборотной тары Поставщику не позднее 15 дней со дня поставки.
2.13. Товар должен быть упакован в тару и упаковку (тара и упаковка должна соответствовать ГОСТу, ТУ).
3. Условия платежа.
3.1. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки (передачи) каждой партии Товара предоставлять Заказчику счета-фактуры.
3.2. Цена на товар является фиксированной в течение действия настоящего контракта.
3.3. Оплата за поставленный товар осуществляется после приемки товара на соответствие его качеству акта - приема передачи. Расчет за поставляемый товар производится согласно актов сверок на основании выставленных счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Сумма контракта составляет _______________ (__________________________________) рубля, с учетом НДС и транспортных расходов.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком по оплате предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.2. В случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.3. «ЗАКАЗЧИК» не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
4.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального контракта поставщик обязуется возместить убытки, непокрытые неустойкой.
5. Форс-Мажор.
5.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего договора, и иные, не зависящие от волеизъявления сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты наступления таких обстоятельств.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими органами исполнительной власти.
5.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев и удостоверенные справкой органов исполнительной власти, могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего контракта с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, с даты принятия решения о досрочном его расторжении.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения сторонами, возникших разногласий и споров путем переговоров они должны разрешаться в Арбитражном суде ХМАО-Югры, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий. Срок рассмотрения, которых 2 (два) рабочих дня, с момента их получения.
7. Срок действия контракта.
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с 11.01.2010г. и действует по 31.03.2010 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Дополнительные и особые условия.
8.1. Во время действия настоящего контракта он может быть дополнен и изменен сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.1.1. Дополнительное соглашение к настоящему контракту может быть передано сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почты и при наличии необходимых подписей при условии последующего предоставления оригинала дополнительного соглашения в течение 20 (двадцати) дней с даты его подписания, не считая срока доставки документов почтой. В случае нарушения срока предоставления оригинала дополнительное соглашение считается незаключенным.
8.2. Сторона, в адрес которой направлены письма и/или акты другой стороной, обязана дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней.
8.3. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Приложение – Спецификация;
- Приложение – График подачи заявок и поставок товара.
8.4. При изменении наименования, адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в течение 7 (семи) дней с момента изменений. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
8.5. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего контракта, стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
8.6. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик» __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ПОСТАВЩИК _________________ МП | «Заказчик» Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 7»
ДФА г. Мегион л\с РКЦ г. Мегион р\с ОКНХ 92310,
РФ ХМАО-Югра г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина д.48 Тел.\ ЗАКАЗЧИК ___________________ МП | |
| ||
Приложение | ||||
к муниципальному контракту № ____ | ||||
от "____"________2010 г. | ||||
|
Спецификация | ||||||||
на поставку продуктов питания на 1-й квартал 2010 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение: МОУ "СОШ № 7"
№ | Наименование продуктов | Ед. | Потребительские свойства товара: (сорт, фасовка, категория, жирность, ОСТ, ТУ, ОСТ), качественная характеристика | Январь | Февраль | Март | Итого на 1-й квартал 2010 год | ||
п/п | изм. | кол-во | Цена в рублях | Сумма в рублях | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | молоко длительного срока хранения ( тетрапак) | л | 3,2%, упаковка герметичная; цвет белый, со слегка желтоватым оттенком; вкус и запах - чистые, без посторонних привкусов и запахов; с указанием конечного срока реализации, выработанное по ГОСТу | ||||||
2 | молоко цельное, сгущенное с сахаром | кг | 8,5%, (0,,0), упаковка герметичная; сладкий, чистый вкус с выраженным привкусом пастеризованного молока; консистенция однородная, без наличия ощущаемых органолептических кристаллов молочного сахара; цвет белый с кремовым отенком; с указанием конечного срока реализации, выработанное по ГОСТу | ||||||
3 | сметана | кг | 15%, (0,,500), упаковка герметичная; консистенция однородная, в меру густая; цвет белый, с кремовым оттенком; вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным привкусом и ароматом пастеризации; с указанием конечного срока реализации, выработанная по ГОСТу | ||||||
4 | творог фасованный | кг | 9%, (0,250-0,500), расфасовывают в виде брусков в этикетированный пергамент, подпергамент, бумагу с полимерным покрытием; консистенция творога мягкая, рассыпчатая; вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов; цвет белый с кремовым оттенком; с указанием конечного срока реализации, выработанный по ТУ | ||||||
5 | сырки творожные глазированные | шт | (0,040), упаковка плотная, без повреждений; консистенция творога мягкая, рассыпчатая,; вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, сладкий с вкусовыми и ароматическими наполнителями, глазированные, покрытые шоколадной глазурью; цвет белый с кремовым оттенком; с указанием конечного срока реализации, выработанные по ТУ | ||||||
6 | йогурт (молочный, сливочный или «эквивалент») | шт | 2,5%-7,5%, (0,100-0,125), упаковка герметичная, без повреждений; цвет молочно-белый, слегка кремовый; вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, хорошо выраженный сладкий вкус; с указанием конечного срока реализации, выработанный по ОСТу | ||||||
7 | сыры твёрдые сычужные в ассортименте (Костромской, Голандский, Пошехонский) или "эквивалент" | кг | 45%, корка ровная, тонкая, без повреждений и без толстого подкоркового слоя, покрытая парафиновой или полимерной пленкой; вкус и запах свойственный данному виду сыра, кисловатый; консистенция однородная; глазки круглой, слегка сплюснутой формы; с указанием конечного срока реализации, выработанные по ГОСТу, ТУ | ||||||
8 | масло коровье сладкосливочное несоленое (монолит) или "эквивалент" | кг | 72%, высший сорт, упаковка герметичная, без повреждений; цвет белый до светло-желтого, однородный по всей массе масла; консистенция плотная; вкус и запах чистый, характерный для данного вида масла, без посторонних привкусов и запахов; с указанием конечного срока реализации, выработанное по ГОСТу | ||||||
9 | масло коровье сладкосливочное несоленое (фасованное) или "эквивалент" | кг | 72%, высший сорт, упаковка герметичная, без повреждений; цвет белый до светло-желтого, однородный по всей массе масла; консистенция плотная; вкус и запах чистый, характерный для данного вида масла, без посторонних привкусов и запахов; с указанием конечного срока реализации, выработанное по ГОСТу | ||||||
10 | маргарин сливочный или "эквивалент" | кг | высший сорт, упаковка герметичная, без повреждений; цвет светло-желтый, однородный по всей массе маргарина; консистенция плотная; вкус и запах чистый, характерный для данного вида маргарина, без посторонних привкусов и запахов; с указанием конечного срока реализации, выработанный по ГОСТу, ТУ | ||||||
|
|
| ИТОГО: |
|
|
Приложение к муниципальному контракту № ____ |
от «___» ________ 2010
ГРАФИК
подачи и выполнения заявок
по обеспечению продуктами питания на 1-й квартал 2010 год
№ п/п
| Наименование продуктов
| Подача заявок
(по телефону: ___________) | Выполнение заявок
(специализированным транспортом за счёт поставщика)
| Учреждения
|
1 | «Молоко и молочные продукты (производство Россия), сыр пищевые жиры» | еженедельно: понедельник, вторник: до 12.00 | еженедельно: понедельник, среда: до 15.00 или вторник, четверг: до 15.00 | Образовательное учреждение |
ЗАКАЗЧИК ___________________ ПОСТАВЩИК ___________________
