Котировочная документация

Муниципальное образование

«Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

Администрация Биробиджанского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

комплект котировочной документации

на 7 листах

_______________________

Глава муниципального района

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 31

по размещению заказа на проведение ремонта теплотрассы с. Красивое

Согласовано:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Разместить на сайте

«____» ____________ 2008 г.

__________________________

Администрации Биробиджанского

муниципального района

Еврейской автономной области

679016 г. Биробиджан,

«б»

тел.: 6 –

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31

о проведении запроса котировок

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" .

Почтовый адрес: «б».

Адрес электронной почты.

2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район".

3. Форма котировочной заявки: согласно Приложению № 1.

4. Наименование, объем и требования к выполняемым работам:

4.1. Наименование работ: проведение ремонта теплотрассы «Школа – Котельная – ФАП - Учительский дом» с. Красивое.

4.2. Объем выполненных работ: согласно дефектной ведомости (Приложение );

4.3. Требования к выполняемым работам: согласно строительным нормам и правилам.

4.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.

5. Место выполнения работ: ЕАО, Биробиджанский район, с. Красивое.

6. Сроки выполнения работ: в течение месяца со дня подписания муниципального контракта.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена муниципального контракта: 320,0 тысяч рублей (Триста двадцать тысяч) рублей.

9. Место и срок подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: «б», администрация Биробиджанского муниципального района, каб. 104, в рабочие дни с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час (время местное) с 14.05.2008.

Ответственный исполнитель: , телефон / / 6-06-76.

Срок подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок не менее 7 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т. е. до 17-00 час. 22 мая 2008 года.

10. Форма, сроки и условия оплаты:

10.1. Форма оплаты: безналичный расчет;

10.2. Сроки оплаты: по факту оказания услуги в течение 5 банковских дней.

10.3.Условия оплаты: основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком акт о приемке оказанной услуги.

10.4. «Заказчик» предоставляет предоплату в размере 30 % от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.

11. Срок подписания муниципального контракта:

В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены предусмотренной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта с 28 мая по 30 мая 2008 года.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена контракта.

Приложение

к извещению № 31 от 01.01.2001 г.

о проведении запроса котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

«_____» _________________ 2008 г. № _______

ЗАЯВКА

1.Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц), банковские реквизиты участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика:

_____________________________________________________________________________________

3. Наименование и характеристики выполняемых работ:

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанные выше виды работ в указанных объемах по указанным ценам и в соответствии с условиями, изложенными в извещении

№ ____________ от _____________.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта до момента подписания контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях проекта муниципального контракта, приложенного заказчиком к котировочной документации.

_____________________ ______________________ _______________________________

М. П.

Приложение

к извещению № 31 от 01.01.2001 г.

о проведении запроса котировок

Дефектная ведомость на выполнение работ

по ремонту теплотрассы с. Красивое

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 М3, группа грунтов: 2	1000 м3	0.053
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.035
3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:кВт (л. с.), 3 группа грунтов	1000 м3	0.053
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0.035
5	Планировка площадей бульдозерами мощностью:квт (л. с.)	1000 м2	0.378
6	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт	1.2
7	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт	1.2
8	Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр. с, диаметр труб: 80 мм	1 км	0.32
9	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр. с, диаметр труб: 80 мм	1 км	0.32
10	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	1 м3	6.3
11	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	1.8
12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	1 комп лект	1
13	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	1 комп лект	1

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Биробиджан «_____» _________ 2008 г.

Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район", - Администрации Биробиджанского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании постановления главы муниципального района, в лице главы , действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

Раздел 1. Предмет муниципального контракта

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя: проведение ремонта теплотрассы «Школа – Котельная – ФАП - Учительский дом» с. Красивое, в объеме указанном в заявке «Подрядчика», являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2 Срок выполнения работ: ____________________________________________________.

1.3. Гарантия качества выполняемых работ: ________________________________________.

1.4. Контракт заключен на основании запроса котировок от __________________, протокол № _____ от __________________.

Раздел 2. Цена контракта.

2.1. Фиксированная цена работ составляет - ____________________ (___________________) рублей.

2.2. Цена включает в себя все затраты, издержки, налоги и иные расходы «Подрядчика», связанные с исполнением настоящего контракта.

Раздел 3. Условия оплаты:

3.1 «Заказчик» осуществляет предоплату в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта в размере 30 % от цены контракта на основании представленной счет-фактуры.

3.2 «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» счет-фактуру и акт об исполнении услуги.

3.3 «Заказчик» перечисляет денежные средства на расчетный счет «Подрядчика» на основании предоставленной счет-фактуры и акта об исполнении услуги, подписанного «Заказчиком» в течение месяца следующего за отчетным периодом.

Раздел 4. Обязанности «Заказчика»

4.1. «Заказчик» обязан в течение 7 рабочих дней после предоставления акта выполненных работ произвести приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества

4.2. «Заказчик» обязан произвести оплату выполненной работы в порядке, определенном разделом 3 настоящего Контракта

Раздел 5. Обязанности «Подрядчика»

5.1. «Подрядчик» обязан предоставить на утверждение «Заказчика» смету на выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью.

5.2. «Подрядчик» обязан выполнить работу в полном объеме и в сроки, установленные разделом 1. настоящего Контракта.

5.3. «Подрядчик» обязан производить выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

Раздел 6. Право «Заказчика»

6.1. При исполнении Контракта «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных товарах, работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом или в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ.

6.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены, указанной в разделе 2.

Раздел 7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров.

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматривается в арбитражном суде.

7.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,03% ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, на остаток долга, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, установленного настоящим контрактом.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего контракта, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% на остаток взятых на себя обязательств, предусмотренных контрактом.

Раздел 8. Прочие условия

8.1. Все изменения, вносимые в настоящий Контракт в ходе его исполнения, оформляются Соглашениями и вступают в силу после их подписания обеими сторонами.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Контракте, стороны обязаны руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Раздел 10. Срок действия Контракта

10.1 Настоящий Контракт вступает силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10.2 Настоящий Контракт составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Раздел 11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Глава муниципального района

___________ ___________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Готовил: _________________