Приложение
к документации об аукционе
ремонт козырька над встроенным
помещением отделения реабилитации
инвалидов в МУ «КЦСОН»
Контракт №
г. Кириши « » мая 2013 г.
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Киришского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту козырька над встроенным помещением отделения реабилитации инвалидов по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, улица Волховская набережная дом 22 (далее «работы»), в соответствии с заявкой, дефектной ведомостью и сметой на выполнение работ, а Заказчик обязуется оплатить за них определенную контрактом цену.
1.2 Качество и объем выполняемых работ указаны в заявке на выполнение работ, дефектной ведомости и смете.
1.3 Основанием для заключения настоящего контракта является решение единой комиссии Киришского муниципального района по проведению конкурсов, аукционов, запросу котировок цен на размещение муниципального заказа (Протокол от №).
1.4 Режим проведения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1 В течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения Контракта принять от Заказчика объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
2.1.2 Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием и сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
2.1.3 Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы за свой риск, из своих материалов на своем оборудовании и своими инструментами.
2.1.4 Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда.
2.1.5 Поставить на объект необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.
2.1.6 Выполнить своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, а также произвести их демонтаж по окончании работ. Стоимость временных сооружений, возведенных Подрядчиком, и их демонтаж Заказчиком не возмещается.
2.1.7 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
2.1.8 Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.1.9 Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
2.1.10 Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 1 (один) день о времени освидетельствования скрытых работ.
2.1.11 Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.1.12 Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременную уборку.
2.1.13 В результате загрязнения мест общего пользования, прилегающих к рабочим площадкам, строительной пылью или мусором ежедневно, самостоятельно ( за свой счет) осуществлять их уборку.
2.1.14 Складировать строительный мусор только в указанных Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его накопления. В 5-тидневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с территории принадлежащее Подрядчику имущество.
2.1.15 Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.1.16 Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта и качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока.
2.1.17 Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом РФ, правовыми актами и настоящим Контрактом.
2.1.18 Возместить Заказчику стоимость работ по устранению недостатков в случае, если Заказчик устранил недостатки работ Подрядчика за свой счет.
2.1.19 Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, несет ответственность за их качество и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.
2.1.20 Производить работы при наличии соответствующего свидетельства о допуске к работам.
2.1.21 Подрядчик обязан соблюдать установленный режим выполнения работ: понедельник-пятница с 8.00 до 17.15, выходной день - суббота, воскресенье.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Обеспечить своевременную оплату работ по контракту.
2.2.2 По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту в 5-тидневный срок осуществить приемку выполненных работ или обосновать отказ от приемки.
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1 Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2 Назначать Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
В случае не выполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.3 Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
2.3.4 При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могу ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме и назначить срок их устранения.
2.3.5 Заказчик при невыполнении Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, имеет право приостановить ход выполнения работ до устранения соответствующих недостатков, при этом срок окончания работ не отодвигается на соответствующий период.
2.3.6 Настаивать на соблюдении Подрядчиком условий, установленных в п.2.1.21 режима выполнения монтажных работ.
3.Порядок расчетов.
3.1 Стоимость работ (цена Контракта) составляет ( ) :
3.2 В цену контракта входят:
– стоимость материалов;
– транспортные расходы по доставке материалов к месту выполнения работ;
– возведение и демонтаж временных сооружений;
– вывоз строительного мусора;
- налоги, сборы, другие обязательные платежи.
3.3 Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета в следующем порядке:
– окончательный расчет после подписания актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о выполненных работах.
4. Срок выполнения работ.
4.1 Срок выполнения работ в течение одного месяца с момента заключения контракта. Датой окончания работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с разделом 7 данного Контракта.
5. Гарантийные обязательства.
5.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три года) года со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2 Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранить недостатки, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока.
5.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, явившиеся результатом действий Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные сторонами. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.
5.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу с привлечением незаинтересованных лиц.
5.5 Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с действующим на момент подписания контракта нормами и правилами.
6. Ответственность сторон.
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае нарушения сроков проведения работ, определенных пунктом 4.1 настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
6.3 При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.4 В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Заказчик вправе потребовать уплату пенни в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки.
6.5 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по контракту.
6.6 Если подрядчик допустил нарушение сроков по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий Контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней.
6.7 В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования банка России действующей на день уплаты.
7. Порядок сдачи и приемки работ.
7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) о готовности к сдаче выполненных работ (и/или этапов работ), являющихся предметом настоящего Контракта.
Уведомление о готовности к сдаче видов (этапов) работ, должно быть подписано уполномоченным представителем Подрядчика
должность, Ф. И.О.
7.2. Заказчик (уполномоченный представитель) осуществляет приемку результата работ в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного уведомления Подрядчика.
Уполномоченным представителем Заказчика, осуществляющим приемку результатов работ является директор МУ «КЦСОН»
( должность, Ф. И.О.)
7.3. Заказчик (уполномоченный представитель), принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
7.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон по Контракту.
7.5. Заказчик (уполномоченный представитель) вправе направить Подрядчику мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов) работ, в случае отступления Подрядчиком от условий Контракта.
7.6. Заказчик (уполномоченный представитель) вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.7. В случае отказа Заказчика (уполномоченного представителя), от подписания акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик (уполномоченный представитель) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приема выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика (уполномоченного представителя) обязан устранить за свой счет выявленные недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акт приемки выполненных работ.
8. Форс-мажор.
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения землетрясения, а так же изменения законодательства, либо таможенных нормативных документов и т. п.), которые стороны по объективным причинам не предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.
8.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия обстоятельства неопределимой силы, препятствующих исполнению Контракта.
8.3 Обязанность доказать наличие обстоятельств неопределимой силы лежит на Стороне не выполнившей свои обязательства.
9. Разрешение споров.
Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем обмена претензиями, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Прочие условия.
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.
10.2 Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Приложением и неотъемлемой частью настоящего контракта является:
1. Локальная смета № _ ;
2. Дефектная ведомость.
11. Адреса и реквизиты сторон.
11.1. Заказчик:
МУ «КЦСОН»:
187110 Ленинградская область г. Кириши, бульвар Молодежный, д.14
Лицевой счет , открытый в МУ «Комитет финансов»
Наименование получателя: УФК по Лен. обл. (Отдел 08, МУ «Комитет финансов», МУ «КЦСОН», л/с )
р/с
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
г. С-Петербург
Директор: т.:281-21
Гл. бухгалтер: т\ф. 546-30
Бухгалтерия: т.250-20
Директор МУ «КЦСОН»: И. Ю Галушкина
11.2 Подрядчик:
Согласовано: | Утверждаю: | Директор МУ «КЦСОН»
| ||||||||
Приложение к Контракту от ____ № _________ » | ||||||||||
Стройка: МУ «КЦСОН» | ||||||||||
Объект: | отделение реабилитации инвалидов, Волховская набережная, д.22 | |||||||||
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС № | ||||||||||
Ремонт козырька | ||||||||||
Основание: | Дефекная ведомость | |||||||||
Сметная стоимость | руб. | |||||||||
в том числе: | оборудования | 0 | руб. | |||||||
монтажных работ | 0 | руб. | ||||||||
руб. | ||||||||||
Нормативная трудоемкость | чел. час. | |||||||||
Средства на оплату труда | руб. | |||||||||
Смета составлена в ценах ТСНБ-ЛО 2001 года с переходом в цены сентября 2012 года | ||||||||||
№ | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч | ||||
всего | эксплуата- | всего | оплаты труда | эксплуата- | ||||||
оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Директор МУ «КЦСОН»: И. Ю Галушкина
Подрядчик:
Муниципальное учреждение « Комплексный центр социального обслуживания населения Киришского муниципального района»
( МУ «КЦСОН»)
Приложение
к Контракту от ____ № ______
Утверждаю:
директор МУ « КЦСОН»
«_____»____________2013г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ:
ремонт козырька для отделения реабилитации инвалидов по адресу: г. Кириши, ул. Волховская набережная дом 22
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
1. | Разборка облицовки стен из железобетонных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 |
2. | Разборка подшивки потолков из плит ЦСП | 100 м2 подшивки | 0,55 |
3. | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных 9 при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,55 |
4. | Алюминиевые профили прессованные | т | 0,236 |
5. | Профилированный настил окрашенный С ,6 | т | 0,352 |
6. | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,68 |
7. | Плиты Техноруф 80 мм | куб. м | 5,98 |
8. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0, 68 |
9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,17 |
10. | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,36 |
11. | Профилированный настил окрашенный С ,6 | т | 0,166 |
Директор МУ «КЦСОН»: И. Ю Галушкина
Подрядчик:
