Письмо (стр. 2 )

Приложение

Котировочная заявка

№ п/п	Наименование	Сведения участника размещения заказа
1	Наименование организации
2	Фактический, юридический адрес
3	Банковские реквизиты
4	ИНН
5	Тел., факс, контактное лицо.
6	Предмет закупки
7	Условия оплаты
8	Сведения о включенных в цену расходах

Место выполнения работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ: _____ дней с момента подписания государственного контракта. Цена контракта: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся выполнить работы в соответствии с требованиями запроса котировок и заключить с Заказчиком Государственный контракт на условиях, указанных в протоколе результатов рассмотрения котировочных заявок и проекте государственного контракта, по форме, утвержденной Заказчиком.

____________________________

(должность, подпись, печать)

Приложение

ПРОЕКТ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Калуга «___»__________ 2008 г.

Управление Судебного департамента в Калужской области (Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Калужской области), , действующего на основании Положения, Соглашения от 01.01.2001 г., от имени Калужской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведения котировки цен, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от __________2008 г. заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу локально –вычислительных систем (далее – ЛВС) на судебных участков мировых судей Калужской области: Боровского района (г. Боровск), Дзержинского района (г. Кондрово), Жуковского района (г. Жуков), Малоярославецкого района (г. Малоярославец ), г. Обнинска (г. Обнинск), Тарусского района (г. Таруса), Ферзиковского района (п. Ферзиково), Заказчик обязуется принять и оплатить работы Подрядчика.

1.2. Место выполнения работ:

1) Калужская область, ;

2) Калужская область, ;

3) Калужская область, ;

4) Калужская область, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 6;

5) Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 214;

6) Калужская область, ;

7) Калужская область, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 22.

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1. выполняются в соответствии с утвержденной Сторонами сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта определена котировочной заявкой победителя в котировке цен и протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок и составляет ……………. рублей (прописью).

2.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании полных локальных сметных расчетов, включающих в себя все необходимые и обоснованные затраты. Сметы являются обязательными приложениями к Контракту.

2.3. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению на весь период действия Контракта.

2.4. Расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке: Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, без авансирования. Расчет будет произведен на основании акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки КС-3, подписанных Сторонами.

3. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – с момента подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – 4 дня с момента подписания Контракта.

4. Обязанности сторон:

4.1. Заказчик обязан:

- передать Подрядчику объекты, подготовленных к выполнению работ.

- осуществлять технический надзор за производством работ.

- при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы по объекту и оплатить их в размере и в сроки, установленные Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:

- своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом.

- предоставить срок гарантии на выполненные работы 15 лет с даты подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту.

- обеспечить в период ведения работ выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, правил техники безопасности и охраны окружающей среды.

- вывезти в недельный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор и другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

- несет полную ответственность за выполнение указанных мероприятий, здоровья и жизни своих работников на объекте, а также соблюдение техники безопасности на объекте.

- ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по Контракту другим юридическим или физическим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

Порядок сдачи-приемки работ.

5.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с действующим законодательством и оформляется соответствующими актами, включая акты по форме КС-2, подписанные обеими сторонами, с указанием недостатков ( в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляется акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения.

5.3. Подрядчик обязан в кратчайшие, технически возможные сроки, согласованные с Заказчиком, с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

6. Ответственность сторон.

6.1. Подрядчик обеспечивает охрану выполненных работ на объекте материальных ценностей на период ведения работ.

6.2. При обнаружении Заказчиком, в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, он письменно уведомляет об этом Подрядчика. Сторонами составляется акт, где указываются объем работ и сроки устранения. В случае отказа Подрядчика от подписания акта или устранения недостатков, Заказчик устраняет возникшие недостатки путем приглашения третей стороны (другого Исполнителя – Подрядчика) с последующем возмещением Подрядчиком убытков, или обращается в суд. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения уста­новленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неус­тойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты не­устойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрак­том неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный Заказчик ос­вобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непре­одолимой силы или по вине Подрядчика.

6.5. Все споры по Контракту решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

(д) бунт, волнения, беспорядки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.2 Контракта, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

7.4. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого извещения.

8. Срок действия и прочие условия контракта.

8.1 Контракт действует с момента подписания сторонами до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту.

8.2 Все изменения и дополнения (согласно п. 1.3 Контракта) к Контракту оформляются в виде дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

8.3 Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

№ 1 – локально-сметный расчет на ________ листах

8.5 Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: Управление Судебного департамента в Калужской области г.Калуга, ул. Баррикад, д.116 р/с УФК по Калужской области (МФ Калужской области (Управление Судебного департамента в Калужской области) л/с А ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга Начальник Управления Судебного департамента в Калужской области ______________________ « » _______________ 2008г.

ПОДРЯДЧИК: