Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

г. Калуга, ул. ГОУ ДОД ОСДЮСШОР «Юность» директор , бухгалтерия учебный отдел

№__1_____ от «__18___»__октября___2007г.

Уважаемые господа!

Государственный заказчик: государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность», расположенное , , e-mail: *****@***ru (лицо, уполномоченное поддерживать контакт – главный бухгалтер– ) предполагает закупить способом запроса котировок следующие работы: ремонт женской душевой бассейна, расположенного по адресу:

Источник финансирования: областной бюджет.

Характеристики и объем выполняемых работ: работы по ремонту женской душевой бассейна, расположенноиз материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий подрядчика (далее - материалы). Ремонтные работы должны быть выполнены из материалов подрядчика в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями правил пожарной безопасности, соответствовать объемам, указанным в ведомости объемов работ (прилагаются). Используемые материалы должны быть сертифицированы. Работы могут выполняться в рабочее время государственного заказчика (ежедневно с 8.00 до 20.00 ч, а также в выходные дни). Гарантия качества выполненных работ – 2 года со дня подписания акта приемки выполненных работ. Выявленные недостатки в течение гарантийного срока устраняются безвозмездно.

Место выполнения работ:

Сроки выполнения работ: 20 дней со дня подписания государственного контракта.

Сведения о включенных (невключенных) в цену продукции расходах по обязательным платежам (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.): цена поручаемых работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 420 000 рублей.

Место подачи заявки: 248003

Срок подачи заявки: (в том числе дата и время окончания срока подачи заявок)

29.10.07 до 17.00 ч. (включительно).

Срок и условия оплаты выполненных работ: форма оплаты безналичная, предоплата 30%, оставшаяся часть по факту выполнения работ с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Требования к поставщику услуг: наличие лицензии, подтверждающей вид деятельности

Срок подписания победителем контракта: не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Администрацией Калужской области (письмо заместителя Губернатора Калужской области - руководителя администрации Губернатора Калужской области № 03-49/410-06 от 01.01.2001) в качестве дополнительного обязательства для участников запроса котировок цен установлено обеспечение выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума по Калужской области для трудоспособного населения. Подтверждением данного обязательства является справка о среднем уровне заработной платы работников за подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия. Котировочные предложения участников запроса котировок цен, не предоставивших указанную справку, не принимаются к рассмотрению. Невыполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства об уровне заработной платы является основанием для расторжения государственного контракта.

Уведомляю Вас, что направление государственным заказчиком запроса котировок цен и представление (исполнителем) котировочной заявки (котировки цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ, просим представить котировочную заявку по прилагаемой форме с приложением локальной сметы , ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность».Котировочная заявка, присланная по факсу, должна быть подтверждена подлинным документом до окончания срока подачи заявок.

Директор

Приложение

Котировочная заявка

Кому: ГОУ ДОД ОСДЮСШОР «Юность»

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы для (наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

на сумму:____________ в соответствии с прилагаемой сметой или набором работ, которые являются частью настоящей котировочной заявки (котировки цен).

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, выполнить работу, в соответствии со сроками производства строительно-монтажных работ приведенными в запросе котировок цен. Согласны с порядком платежей и иными условиями предусмотренными запросом котировок цен.

В цену товаров, работ, услуг включены: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление государственным заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки (котировки цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Реквизиты участника размещения заказа:

Наименование: ______________________________________________________________

Юридический адрес:__________________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________________

ИНН: ______________________________________________________________________

Р/с: ________________________________________________________________________

К/с: ________________________________________________________________________

Банк: _______________________________________________________________________

Тел: ________________________________________________________________________

_____________________ ____________________

(подпись, печать) (должность)

______________________

(дата)

	УТВЕРЖДАЮ: Директор ГОУ ДОД ОСДЮСШОР «Юность» «______»______________2007 _
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
	на ремонт женской душевой бассейна, расположенного по адресу г. Калуга, ул.
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Устройство гидроизоляции полов душевой	100 м2	0,25
2	Замена полов из керамической плитки на покрытие из керамического гранита	100 м2	0,25
3	Замена водопроводных труб горячего и холодного водоснабжения	100 м2	0,90
4	Замена облицовки стен из плитки	100м2	0,90
5	Замена трапов	Комплект	4
6	Замена смесителей	Шт	15
7	Облицовка потолков пластиком по металлическим направляющим	100 м2	0,25
8	Замена осветительных приборов	Шт	6
9	Замена дверных полотен	Шт	2
10	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0,06
11	Кладка кирпичной перегородки ½ кирпича	100 м2	0,06
12	Устройство перегородок между душевыми	Шт	15
13	Замена унитаза и бачка в туалете	Комплект	1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

г. Калуга "___" _______________200__ г.

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени Калужской области, и _____________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании решения котировочной комиссии ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР «Юность» от ______________2007 г. № _____ заключили между собой настоящий государственный контракт (далее - Контракт).

Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту женской душевой бассейна (далее - Объект) из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий (далее - материалов) Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении о размещении заказа путем запроса котировок цен и по цене, предложенной Подрядчиком, а Подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2 Срок выполнения работ, указанных в п. п.1.1 настоящего Контракта:

НАЧАЛО - в день подписания настоящего Контракта.

ОКОНЧАНИЕ - _________________

Работы могут быть выполнены досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 или акта устранения недостатков.

Обязательства сторон

2.1 Подрядчик обязуется:

2.1.1 Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

2.1.2 Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.3 Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5 Осуществить охрану Объекта.

2.1.6 Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7 Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

2.1.8 Выполнять работы в рабочее время Государственного заказчика: ежедневно с 8.00 до 20.00, а также в субботу и воскресенье по согласованию с Государственным заказчиком.

2.1.9 Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Контракта.

2.1.10 Передать результат работы Государственному заказчику.

2.1.11 Согласовывать с Государственным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, обеспечивать контроль и нести ответственность за ход и результаты выполняемых ими работ.

2.2 Государственный заказчик обязуется:

2.2.1 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1 настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта.

2.2.2 Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

2.2.3 Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 7 рабочих дней со дня получения от подрядчика извещения об окончании работ путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

2.2.4 В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке Государственный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме №КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5 В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Государственный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 7 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6 Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8 настоящего Контракта.

Цена Контракта

3.1 Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта составляет __________ рублей, в т. ч. НДС, и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2 Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

Порядок расчетов

4.1 Оплата по настоящему Контракту производится за счет бюджета Калужской области на 2007 год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2 Оплата производится следующим образом: предоплата 30 %, оплата оставшейся суммы по факту выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3.

Срок действия контракта

5.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2007 года.

Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.2 Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Государственным заказчиком.

Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.3 В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или от устранения нарушений.

7.5 Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним в частности (но не исключительно) относятся:

война, военные действия, интервенция иностранных государств; восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот; ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение; ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях; бунт, волнения, беспорядки; экологические катастрофы и их последствия.

8.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

Расторжение Контракта

9.1 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Охрана Объекта

10.1 Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Государственным заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1 Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

Особые условия

11.1 Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

11.3 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

Приложения

12.1 Ведомости объемов работ и локальные сметы.

Реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик:	Подрядчик:
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
248003 г. Калуга, ул. Болдина, 18
р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга БИК: л/счА в Министерстве финансов Калужской области
ИНН/ /
Директор ГОУДОД «ОСДЮСШОР «Юность» ________________