Приложение к уведомлению о проведении открытого запроса предложений /09
1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
1.1 Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив уведомление о проведении открытого запроса предложений №1247/09, опубликованное на официальном сайте -9» www.tgc-9.ru раздел «Извещение о проведении конкурсов и иные объявления о закупках» 18.11.2009, и принимая установленные в них требования и условия открытого запроса предложений,
_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________________________,
(юридический адрес участника)
предлагает заключить договор на поставку дизельного топлива для нужд филиалов -9», расположенных на территории Свердловской области, на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |
Настоящее письмо о подаче оферты вместе с текстом уведомления и приложений к нему по открытому запросу предложений также носит силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение исполнения наших обязательств по участию в запросе предложений в размере 2% от (указывается предлагаемая участником цена договора с учетом налогов).
Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2009 года.
Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Коммерческое предложение (форма 2) – на ____листах;
2. Техническое предложение (форма 3) – на ____листах;
3. Протокол разногласий по проекту договора (форма 4) – на ____листах;
4. Анкета участника (форма 5) – на ____листах;
5. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров – на ____листах;
6. Отзывы предыдущих Заказчиков - на ____листах;
7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) – на ____листах;
8. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям (согласно пункту 1.2 уведомления о проведении открытого запроса предложений) – на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
1.2 Инструкции по заполнению
1.2.1 Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
1.2.2 Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
1.2.3 Участник должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии со сметой расходов (коммерческое предложение) (форма 2), графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ рублей, а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей восемьдесят девять копеек».
1.2.4 Участник должен указать срок действия предложения согласно требованиям пункта 10 уведомления о проведении открытого запроса предложений.
1.2.5 Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника.
1.2.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями пункта 7 уведомления о проведении открытого запроса предложений
2. Коммерческое предложение (форма 2)
2.1 Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес участника запроса предложений: _______________________________
Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Получатель, место поставки | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена единицы, руб. с НДС | Общая цена, руб. с НДС |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
ИТОГО | х | х | х |
|
Сумма спецификации: __________________________________________________________
ИТОГО с учетом НДС прописью
Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции
№ п/п | Наименование | Значение |
1. | Срок начала поставки | |
2. | Срок завершения поставки | |
3. | График поставки | |
4. | Условия оплаты | |
5. | Гарантийный срок | |
… | и т. д. |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
2.2 Инструкции по заполнению
2.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.
2.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2.2.3 В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям приложения №1 к настоящему уведомлению о проведении открытого запроса предложений.
2.2.4 В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения участника запроса предложений.
3. Техническое предложение (форма 3)
3.1 Форма технического предложения
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Техническое предложение
Наименование и адрес участника запроса предложений: ______________________________________
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1 Наименование продукции: ___________________________________________________________ | ||
№ п/п | Требования Заказчика | Предложение участника запроса предложений |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
… |
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2 Наименование продукции: ___________________________________________________________ | ||
№ п/п | Требования Заказчика | Предложение участника запроса предложений |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
… |
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т. д. для каждой позиции Наименование продукции: ___________________________________________________________ | ||
№ п/п | Требования Заказчика | Предложение участника запроса предложений |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
3.2 Инструкции по заполнению
3.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
3.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.2.3 В техническом предложении описываются все позиции таблицы-1 коммерческого предложения.
3.2.4 В колонке «Предложение участника запроса предложений» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения технических и иных показателей качества продукции.
4. Протокол разногласий по проекту договора (форма 4)
4.1 Форма протокола разногласий по проекту договора
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Протокол разногласий по проекту договора
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ______________________________________
№ п/п | № пункта проекта договора (приложение №2 к уведомлению о проведении открытого запроса предложений) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
4.2 Инструкции по заполнению
4.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное письмо о подаче оферты.
4.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.
4.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений требований или предложений по изменению проекта договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом договора».
4.2.4 В случае наличия у Участника запроса предложений по внесению изменений в проект договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своего предложения данный протокол разногласий.
4.2.5 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к оговору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем уведомлении о проведении открытого запроса предложений и предложении Победителя запроса предложений.
4.2.6 В любом случае Участник запроса предложений должен иметь в виду что:
а) если какое-либо из договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
б) в любом случае, предоставление Участником запроса предложений Протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
5. Анкета участника (форма 5)
5.1 Форма анкеты участника
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Анкета участника
Наименование и адрес участника: __________________________________________________
№ п/п | Наименование | Сведения об участнике |
1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника | |
2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
4. | ИНН участника | |
5. | Юридический адрес | |
6. | Почтовый адрес | |
7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
9. | Телефоны участника (с указанием кода города) | |
10. | Факс участника (с указанием кода города) | |
11. | Адрес электронной почты участника | |
12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника, с указанием должности и контактного телефона | |
13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера участника | |
14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.2 Инструкции по заполнению
5.2.1 Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
5.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.2.3 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.2.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.
6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)
6.1 Форма справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес участника: __________________________________________________________
№ п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
… | |||||
ИТОГО за целый год [указать год, например «2007»] |
| х | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
… | |||||
ИТОГО за [указать год, например «2008 год»] | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
ИТОГО за [указать, например «9 месяцев 2009 года»] |
| х |
Организатор открытого запроса предложений рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об аналогичных поставках продукции, данные Заказчиками.
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
6.2 Инструкции по заполнению
6.2.1 Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
6.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
6.2.3 В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям уведомления о проведении запроса предложений и приложения №1 к уведомлению.
6.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
6.2.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
7.1 Форма справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес участника: __________________________________________________________
№п/п | Наименование | Место нахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
7.2 Инструкции по заполнению
7.2.1 Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
7.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
7.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
Приложение к уведомлению о проведении открытого запроса предложений /09
Проект договора поставки
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Пермь «___» ___________ 200_ года
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности №____ от «_____» ______________ 200__года, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор по результатам проведенных торгов о нижеследующем:
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ________________________________________________________________________________________
(наименование продукции в соответствии с наименованием соответствующего лота открытого запроса предложений)
(далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии Продукции определяются соответствующими спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
1.3. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.
Паспорт на продукцию, накладную, товарно-транспортную накладную Поставщик передает Покупателю не позднее момента фактического получения продукции.
1.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т. е. Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т. п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.
1.5. Поставщик обязуется застраховать Продукцию (риск ее утраты, порчи, повреждения при перевозке). Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции, до момента её поступления на склад Покупателя, несет Поставщик.
1.6. Общая стоимость настоящего договора на условиях франко-склад Покупателя составляет _____________________________________________________________ рублей, в том числе НДС _______________________________________________________ рублей. В случае снижения рыночных цен на аналогичную продукцию более чем на 2%, цена продукции, поставляемой по настоящему договору, в обязательном порядке подлежит пересмотру сторонами в сторону снижения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1 Поставка Продукции осуществляется партиями в соответствии со спецификациями на условиях франко-склад Покупателя. Реквизиты грузополучателей (филиалов Покупателя) указываются в соответствующей спецификации.
2.2 Оплата Покупателем каждой партии Продукции осуществляется после её получения при условии выставления Поставщиком счета-фактуры в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления Продукции на склад. В случае неполной поставки либо поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.
2.3 Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.
2.4 Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.
2.5 Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации: если поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней или если нарушены условия п.1.3. настоящего договора.
2.6 Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад грузополучателя. Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи Продукции.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.
3.2 За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушение сроков замены некачественной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной или поставленной с нарушением сроков Продукции за каждый день просрочки, а в случае просрочки замены некачественной Продукции - от стоимости некачественной Продукции.
3.3 Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент принятия им Продукции на складе соответствующего грузополучателя.
3.4 Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договорного обязательства.
3.5 Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За несвоевременную оплату поставленной Продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку, в размере банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.
3.6 Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.7 Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Момент оплаты считается дата списания денежных средств с р/сч Покупателя.
V. ФОРС-МАЖОР
4.1 При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.
4.2 Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.
4.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2 Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.
6.3 Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:
6.3.1. копию устава;
6.3.2. копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);
6.3.3. копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;
6.3.4. копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
6.3.5. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию;
6.3.6. паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия;
6.3.7. копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;
6.3.8. справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;
Документы, предусмотренные п. п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Покупателю в момент оформления настоящего договора; п. п.6.3.6.-6.3.8. - не позднее момента фактического получения Продукции.
6.4 В случае изменения реквизитов, в т. ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
6.5 Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.
6.6 Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии.
6.7 Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.
6.8 Договор составлен на четырех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.9 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются с обязательными соблюдениями досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии. В случае если разногласия и споры не урегулированы сторонами в досудебном претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ» -9» Юридический адрес: 8 Почтовый адрес: 8 Платежные реквизиты: ИНН Р/с № в Западно-Уральском банке Сбербанка России в г. Перми к/сч , , 45.21.6, 80.30, 80.22, 63.12.21, 73.10, 40.10.11, 40.10.4, 40.10.2, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 63.40, 90.0 Реквизиты для счетов-фактур: ___________________________________ | «ПОСТАВЩИК» ________________________________ Юридический адрес: ________________________________ Почтовый адрес: ________________________________ Платёжные реквизиты: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
___________________________________ ___________________________________
_________________ /________________/ _________________ /________________/
