О размещении информации на сайте

На сайт «Госзаказ Пермского края»

О размещении информации на сайте

Заказчик, МУ «Служба заказчика ЖКХ» Частинского муниципального района просит опубликовать на сайте «Госзаказ Пермского края» информацию о проведении запроса котировок цен на выполнение пуско-наладочных работ котельной в с. Ножовка. Дата проведения запроса котировок цен - 01.11.2007 г.

Приложение:

- Запрос котировочной цены на 2 листах в 1 экз.

- Проект муниципального контракта.

Начальник МУ «Служба заказчика»:

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

17 октября 2007 г.

Уважаемые господа!

Заказчик – Муниципальное учреждение «Служба заказчика ЖКХ» (с. Частые, Пермский край, , ) предусматривает осуществить закупку способом запроса котировок цен следующих работ:

Выполнение пуско-наладочных работ котельной в с. Ножовка (МУП ЖКХ «Заря»)

Максимальная цена контракта – 301 723 рублей.

Срок и место выполнения работ: начало – 7.11.07г., окончание – 7.12.07г., с. Ножовка Частинского района Пермского края, МУП ЖКХ «Заря».

Срок предоставления гарантий качества работ: 36 мес.

Источник финансирования – средства местного и краевого бюджетов.

Характеристика котельной:

1.) Топливо – газ природный.

2.) Котлы КВГ-400 – 2 шт.

3.) Давления газа перед горелками – 3,5 кпа.

4.) Газоснабжение – ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400.

Цена должна быть указана с учетом всех затрат, включая транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет оплату по контракту по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, возможен аванс 30%.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 рабочих дней, но не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к котировочной заявке: в составе котировочной заявки участник размещения заказа обязан представить копию действующей лицензии, смету (сметный расчет) на выполняемые работы, график выполнения работ, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку (Приложение 1) по адресу: Пермская обл., с. Частые, бюджетный отдел управления финансов, факсу 2-19-30, или e-mail: [e-mail] в срок до 17:00 местного времени «31» октября 2007 г.

Котировочная заявка будет рассмотрена комиссией « 01 » ноября 2007 года по адресу: Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, 40.

По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

- котировочная заявка в 1 экз. на 1 листе;

- проект муниципального контракта ;

- смета (файл в формате EXCEL).

Начальник МУ «Служба заказчика»:

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: « __ » _________ 2007 года

Полное наименование (ФИО, паспортные данные) поставщика: ______________________ __________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты (№ лицевого счета): ______________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, ниже подписавшиеся, предлагаем осуществить:

Выполнение пуско-наладочных работ котельной в с. Ножовка (МУП ЖКХ «Заря»)

Стоимость работ – __________________________________________ (сумма прописью) рублей.

(Стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению до конца исполнения контракта).

Срок предоставления гарантий качества работ: _______________мес.

Срок и место выполнения работ: начало – ___________, окончание – ____________, с. Ножовка Частинского района Пермского края, МУП ЖКХ «Заря».

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить указанные работы по цене, приведенной в котировочной заявке, и согласны с порядком платежей, приведенных в запросе котировок цен.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Приложения к заявке:

1) - копия действующей лицензии;

2) - смета на выполняемые работы (сметный расчет);

3) - график выполнения работ;

4) - копия свидетельства о государственной регистрации;

5) - копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.

___________________ ______________ _____________________

должность подпись расшифровка подписи

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

с. Частые « » 2007г

Муниципальное учреждение «Служба заказчика ЖКХ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава и________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», на основании результатов запроса котировок цен (протокол конкурсной комиссии №_____________ от ___________2007 года), заключили настоящий контракт о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

«Заказчик», поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению полного комплекса пусконаладочных работ котельной в с. Ножовка МУП ЖКХ «Заря» проект (шифр ), в соответствии с Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

«Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

2.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту является твердой и составляет в твердых ценах 2007 года с учетом НДС._____ руб.(_____________________) в том числе аванс __________ руб.

Стоимость остатков работ, не выполненных в связи со срывом «Подрядчиком» своих обязательств по данному контракту, индексации (увеличению) не подлежит.

2.2 Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной заявки «Подрядчика» и не подлежит изменению в рамках оговоренного объема качества и сроков выполнения работ.

2.3 Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

3.1 Обязуется выполнять работы в соответствии требований ГОСТа, ПБ ГЭСНп и локальным сметным расчетом, дополнительными условиями и условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, Пермской области (края), нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать приемочной комиссии объект: «Пусконаладочные работы в котельной с. Ножовка (МУП ЖКХ «Заря» Частинского района Пермской области, Реконструкция. Шифр » Сдача-приемка объекта оформляется актом, подписанным председателем и членами приемочной комиссии.

3.2 Обеспечивает выполнение работ в пределах графика производства работ (Приложение ), но не более _________, начало работ_______.

3.3 Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП, СП. ПБ и другим нормативным документам, и не принятые Заказчиком, а так же любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине «Подрядчика», он устраняет за свой счет в сроки, установленные «Заказчиком».

Допущенные нарушения «Подрядчик» устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед государственными органами.

3.4 Для выполнения работ по данному контракту «Подрядчик» по письменному согласованию с «Заказчиком» имеет право на привлечение по договору субподряда других организаций, что в свою очередь не снимает с «Подрядчика» ответственности за выполнение обязательств перед «Заказчиком».

3.5 «Подрядчик» несет ответственность за сохранность объекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

3.6 «Подрядчик» гарантирует устранение за свой счет допущенных при ремонте по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока - 36 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией на основании двухстороннего акта

Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине «Подрядчика».

В случае отказа «Подрядчика» от исправления дефектов и недостатков за свой счет, «Заказчик» в праве потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. После заключения контракта «Заказчик» обеспечивает финансирование работ в пределах графика производства работ (Приложение ), с учетом фактического поступления средств финансирования.

4.2. Производит оплату выполненных и принятых объемов работ в порядке, предусмотренном разделами III и V настоящего договора.

4.3. Передает «Подрядчику» утвержденную проектно-сметную документацию и документацию на дополнительные объемы работ, обусловленные изменениями и дополнениями требований СНиП, ТУ, СП, ПБ, ГЭСНп.

4.4. Назначает приемочную комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими Правилами приемки объектов в эксплуатацию.

При непринятии объекта приемочной комиссией, повторная приемка назначается при устранении замечаний, изложенных в заключение комиссии, в сроки, установленные «Заказчиком».

4.5 В течение гарантийного срока в соответствии п.3.6. договора производит проверку гарантийных обязательств. Замечания, возникшие у «Заказчика» в результате проверки, «Подрядчик» обязан устранить в течение 1 месяца.

В случае не устранения замечаний «Заказчика» в течение установленного срока, заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика», если указанный дефект не является следствием ненадлежащей эксплуатации объекта.

4.6 Имеет право затребовать любую информацию о выполнении контракта, в т. ч. о целевом использовании бюджетных средств.

V. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.

5.1 Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет «Подрядчика» ежемесячно до 10 числа следующего месяца за выполненный объем работ.

5.2 Перед началом работ выплачивается аванс в размере _________________руб.

5.3 «Заказчик», в срок до 25 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица (приказ № __ от «__»_________ 200__г.), выполненные объемы работ к оплате при наличии у «Подрядчика» журнала производства работ, исполнительной документации, паспортов, сертификатов

5.4 При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель «Заказчика» письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента Приемки.

5.5 При обнаружении дефекта при приемке работ представитель «Заказчика» имеет право принять следующее решение:

· отказать «Подрядчику» в приемке работы и отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки;

· принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости, в текущих ценах, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим;

· «Заказчик» вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с последующим взысканием расходов с «Подрядчика» в установленном действующим законодательством порядке.

5.6 При отказе «Подрядчика» от составления и подписания акта обнаруженных дефектов, «Заказчик» составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины «Подрядчика», оплачиваются «Подрядчиком» в полном объеме.

5.7 При несвоевременной оплате «Заказчиком» принятых работ, «Подрядчик» может внести предложения по корректировке графика производства работ.

5.8 «Подрядчик» не вправе производить дополнительные работы без письменного согласования с «Заказчиком». При выполнении дополнительных объемов работ (в пределах 10%), неучтенных контрактом, согласованных обеими сторонами и обоснованных расчетом, срок ввода объекта может быть скорректирован на количество дней необходимых для выполнения дополнительных работ.

5.9 «Заказчик», по мере поступления средств финансирования, оплачивает «Подрядчику» стоимость принятых работ в соответствии с графиком финансирования.

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

6.1. «Подрядчик» приступает к работам в соответствии датой начала работ, указанной в графике производства работ.

6.2. При возникновении ситуации, не входящей в компетенцию представителя «Заказчика», и требующей внесения дополнительных условий в муниципальный контракт, он обязан немедленно уведомить об этом должностное лицо, подписавшее муниципальный контракт.

6.3. «Подрядчик» совместно с «Заказчиком» в соответствии с ТСН до сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с п.3.1 договора проверяют готовность объекта к сдаче для предъявления приемочной комиссии.

Если на момент проверки готовности к приемке объекта в соответствии с п.3.1 договора, не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные «Заказчиком» после повторного вызова «Подрядчика» с сообщением о готовности объекта к приемке.

6.4. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений представителя «Заказчика» и представителя технического надзора), «Подрядчик» должен немедленно уведомить об этом представителя «Заказчика» и должностное лицо, подписавшее контракт. «Подрядчик» должен также заблаговременно уведомить этих лиц о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.5. Срок выполнения работ по настоящему контракту______________.

VII. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

7.1 «Заказчик» вправе потребовать расторжения контракта с «Подрядчиком» в следующих случаях:

- задержка «Подрядчиком» начала и хода работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- нарушение «Подрядчиком» условий контракта, ведущих к снижению качества работ, срыву срока ввода;

- аннулирование лицензий, лишающее «Подрядчика» права на производство работ или их несвоевременное продление;

- изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющего условия контракта;

- невозможность дальнейшего финансирования ремонта из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;

- выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, лишающих «Подрядчика» права на производство работ.

7.2 «Подрядчик» вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- остановка «Заказчиком» хода работ по независящим от «Подрядчика» причинам на срок, превышающий один месяц;

- при невозможности дальнейшего финансирования.

7.3 При расторжении контракта виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% стоимости фактически невыполненного объема работ по контракту, по ценам действующим на момент расторжения контракта.

7.4 Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положений настоящего раздела, непозднее, чем за 7 дней до расторжения контракта направляет письменное уведомление другой стороне.

7.5 В случае несогласия одной из сторон расторгнуть контракт, спор о расторжении контракта переносится на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области.

7.6 При расторжении контракта по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1 В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, принятых по настоящему контракту, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств (неустойка может быть удержана из средств, подлежащих выплате «Подрядчику»).

8.2. За нарушение «Подрядчиком» срока начала выполнения работ по муниципальному контракту (Приложение ), он уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ за текущий период в текущих ценах без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического начала выполнения работ.

8.3. За нарушение «Подрядчиком» срока окончания работ по контракту, предусмотренных п.4.1 контракта, он уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

8.4. За невыполнение «Подрядчиком» перенесенных работ в сроки, оговоренные актом рабочей комиссии, Подрядчик уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% части невыполненного объема работ перенесенных работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

8.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком».

8.6. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по Договору обязательств.

8.7. Споры между «Заказчиком» и «Подрядчиком» урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермской области.

IX. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

· Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

· Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

1. Приложение «Проектно сметная документация»

2. Приложение «График производства работ»;

3. Приложение «Гарантийные обязательства»;

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

1. Срок действия контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик: Подрядчик:

МУ «Служба заказчика ЖКХ» ____________________________________________

с. Частые ул. Советская д-33 ___________________________________________

Тел. 2-14-58, 2-25-60,

, ОКНХ 90110

л/с Управление финансов

МО «Частинский р-н

р/с

Очерское ОСБ № 000/037 в ЗУБ СБ РФ т. Пермь

Начальник _____________ Ю

М. П.

“___”_____________2007 г.