16.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Генподрядчиком Субподрядчику в соответствии с Расчётом договорной стоимости работ, с учетом всех ранее произведенных платежей и взаимным зачетом стоимости материалов переданных от Генподрядчика к Субподрядчику по отдельному договору купли-продажи.
16.4. При несоблюдении Субподрядчиком правил заполнения формы №КС-2, КС-3, счета, установленных действующим законодательством Генподрядчик вправе задержать платежи согласно настоящему Договору до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Генподрядчику не подлежат.
16.5. В случае расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами №КС-2, КС-3, фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Генподрядчика Субподрядчик в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае если Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Генподрядчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
17.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
17.2. Генподрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Субподрядчику:
17.2.1. за задержку передачи Субподрядчику строительной площадки, необходимых материалов или оборудования против сроков, указанных в настоящем Договоре – неустойку в размере 0,01 % от установленной Ведомостью договорной цены (Приложение ) по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от установленной Расчетом стоимости работ по строительству Объектов;
17.2.2. за задержку начала приемки по вине Генподрядчика выполненных работ свыше 30 (тридцати) календарных дней с даты их готовности, указанной в извещении Субподрядчика - неустойку в размере 0,01 % от установленной Ведомостью договорной цены (Приложение ) за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от установленной Расчетом стоимости работ;
17.2.3. за задержку оплаты выполненных работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней от срока наступления обязательств по оплате - пеню в размере 0,01 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости подлежащих оплате работ.
17.3.Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Генподрядчику:
17.3.1. за нарушение срока начала работ по строительству Объектов – неустойку в размере 0,01 % от установленной Ведомостью договорной цены (Приложение ) за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от установленной Расчетом стоимости работ;
17.3.2. за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, - неустойку в размере 0,01 % от стоимости невыполненного этапа работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненного этапа работ;
17.3.3. за несвоевременное окончание выполнения всего объема работ и их сдачу Генподрядчику по вине Субподрядчика - неустойку в размере 0,01 % от договорной цены строительства Объектов за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от установленной Ведомостью договорной цены (Приложение ).
17.3.4. за несвоевременное освобождение Субподрядчиком строительной площадки после окончания строительства от принадлежащего ему имущества, вывоз строительного мусора и иных отходов - неустойку в размере 0,01 % от установленной Ведомостью договорной цены (Приложение ) за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ;
17.3.5. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,01 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
17.3.6. При установлении факта нахождения лиц, выполняющих работы по настоящему договору (работников Субподрядчика), на объектах выполнения работ в состоянии алкогольного, токсического, либо наркотического опьянения или пытающегося пронести (провезти) вещества вышеуказанного действия, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф за каждое конкретное лицо в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Опьянение должно быть подтверждено актом медицинского освидетельствования, либо актом о нахождении работника в состоянии опьянения, подписанным не менее 3-х человек.
17.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору не покрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
17.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
18.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
18.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Субподрядчик и Генподрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
19. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
19.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения его Сторонами своих обязательств по нему. Действие настоящего договора распространяется на отношения, сложившиеся с 02.01.2013.
19.2. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
19.3.Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
19.3.1. задержки Субподрядчиком начала строительства более, чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;
19.3.2. систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
19.3.3. несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
19.3.4. аннулирования лицензий (свидетельств о допуске к работам в СРО, разрешений, допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Субподрядчика права на производство работ по настоящему Договору;
19.3.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
19.4. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке оказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
19.4.1. финансовой несостоятельности Генподрядчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
19.4.2. остановки Генподрядчиком строительства по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
19.4.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
19.5. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного расторжения настоящего Договора в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в п. п. 19.3. и 19.4. настоящего Договора.
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
20.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, проводимая организацией по выбору Генподрядчика. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну, если соглашением не установлено иное.
20.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, установленном п. п. 20.1 и 20.2 настоящего Договора, то он подлежит разрешению Арбитражным судом Томской области в установленном действующим законодательством РФ порядке.
21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
21.1. Субподрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Генподрядчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, за исключением:
- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Субподрядчика;
- информации, в отношении которой Субподрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Генподрядчиком или любой ее родственной организацией.
21.2. Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Генподрядчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
21.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на конфиденциальную информацию, полученную Субподрядчиком до заключения настоящего Договора.
21.4. Субподрядчик обязуется обращаться с конфиденциальной информацией в соответствии с грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Генподрядчика, предоставившего такую конфиденциальную информацию.
21.5. Передача конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством РФ требовать предоставления конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Генподрядчика.
21.6. Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика, который получил конфиденциальную информацию, вернуть ему любую конфиденциальную информацию в любое время, направив Субподрядчику уведомление в письменной форме. В течение 5(пяти) рабочих дней после получения такого уведомления Субподрядчик должен вернуть все оригиналы конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
21.7. В течение 5 (пяти) лет с даты окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный период 2 года) Субподрядчик не будет разглашать полученную им от Генподрядчика конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
21.8. Субподрядчик, допустивший утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Генподрядчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.
21.9. Генподрядчик вправе проводить проверки у Субподрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения конфиденциальной информации, переданной Субподрядчику. При этом Генподрядчик должен предварительно письменно уведомить Субподрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочиях и причинах необходимости проведения проверки.
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
22.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. В том числе, Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполнения Работ, в СМИ без письменного разрешения Генподрядчика.
22.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по месту его нахождения, указанному в настоящем Договоре.
22.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
22.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два для Генподрядчика и один для Субподрядчика.
23. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Генподрядчик: ГУП ТО «Областное ДРСУ» г. Томск, пр. Ленина, 117. Тел. (38 , , г. Томск р/с 400 0019, к/с 300 0728, |
_______________/ |
Приложение
Техническое задание
Наименование работ, объем работ.
Под Объектами обустройства Северо-Сильгинского месторождения в настоящем Договоре понимается:
· Куст скважин №3. Кустовое основание, расположенное по адресу: Северо-Сильгинское месторождение, Каргасокский район, Томская область;
· Автомобильная дорога к кусту скважин №3, расположенная по адресу: Северо-Сильгинское месторождение, Каргасокский район, Томская область;
· Завоз леса на площадку Северо-Сильгинского месторождения.
Субподрядчик во всех исполнительных и финансовых документах указывает соответствующие Объекты строительства:
· Обустройство Северо-Сильгинского месторождения. Куст скважин №3. Кустовое основание.
· Обустройство Северо-Сильгинского месторождения. Автомобильная дорога к кусту скважин №3;
Приложение
Ведомость договорной цены
по объектуОбустройство Северо-Сильгинского месторождения.
Куст скважин №3. Кустовое основание. Автомобильная дорога к кусту скважин №3
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, НДС не предусмотрен, руб | Общая стоимость |
1 | Устройство лежневки | м³ | 4542,65 | 1828,81 | 8 307 643,75 |
2 | Валка леса, трелевка, разделка | Га | 31,8917 | 42412 | 1 352591 |
3 | Заготовка лесоматериала | м³ | 2196,11 | 1949,15 | 480 |
Итого | 13 940 782,55 |
Приложение
График производства работ по объекту
Обустройство Северо-Сильгинского месторождения.
Куст скважин №3. Кустовое основание. Автомобильная дорога к кусту скважин №3
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Сроки выполнения работ |
1 | Валка леса, трелевка, разделка | га | 31,8917 | 02.01.13-20.02.13 |
2 | Устройство лежневки на кусту № 3 | м³ | 1852,65 | 31.01.13-20.02.13 |
3 | Устройство лежневки на автодороге | м³ | 2690 | 01.03.13-11.03.13 |
4 | Заготовка лесоматериала | м³ | 2196,11 | 15.02.13-20.03.13 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
