Председатель ТСЖ “Первое”
___________________________
«05» июня 2008 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту Замена обратного магистрального трубопровода системы отопления по подвалу многоквартирного дома № 3 по ул. Ижорская
в Нижегородском районе г. Н.Новгорода
в 2008 году
г. Нижний Новгород
2008 год
Перечень документов,
входящих в состав документации по комиссионному отбору
1. | Инструкция участникам комиссионного отбора (приложение 1) | |
2. | Заявка на участие в комиссионном отборе (приложение 2) | |
3. | Проект договора (приложение 3) | |
4. | Дефектная ведомость (приложение 4) | |
Приложение
ТСЖ “Первое” Нижегородского района города Нижнего Новгорода проводит комиссионный отбор путем запроса котировок цен на выполнение работ по капитальному ремонту дома № 3 по ул. Ижорская.
1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора размещения заказа – ТСЖ “Первое”,
603006 г. Н. Новгород, , 7-09.
2.Источник финансирования заказа – средства населения по статье «Капитальный ремонт» и субсидии из бюджета г. Н. Новгорода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
3.Форма котировочной заявки- согласно ( Приложения № 2)
4.Предмет комиссионного отбора, место выполнения работ, начальная (максимальная) цена: -право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. Ижорская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в 2008 году в соответствии с условиями договора подряда (Приложение ).
№ пп | Наименование объекта/место выполнения работ | Наименование работ | Объем работ | Начальная (максимальная) цена |
Жилой дом № 3 по ул. Ижорская | Замена обратного магистрального трубопровода системы отопления по подвалу дома | Согласно дефектной ведомости | 94 |
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с дефектной ведомостью заказчика (Приложение ) и локальным сметным расчетом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).
5.Срок выполнения работ – до 01 августа 2008 года
6.Гарантийный срок на выполненные работы: 5 лет (со дня подписания акта выполненных работ).
7. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок –котировочные заявки подаются в запечатанных конвертах по адресу ул. Ижорская, д. № 3, кв. № 58 в срок с 9-00 до 12-00 часов по московскому времени 06 июня 2008 года до 12-00 часов 10 июня в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.Место, дата и время рассмотрения заявок - адрес: ул. Ижорская, д. 3, к. 58
дата 14 июня 2008 года время 10-00 часов.
9. Срок и условия оплаты за выполненные работы – Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены договора подряда, определенной результатами комиссионного отбора.
Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами по мере поступления денежных средств на расчетный счет ТСЖ “Первое”, при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объем и сроки.
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора - не ранее чем через 5(пять) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
11.Проект договора – Приложение к запросу котировок.
Организатор комиссионного отбора | |
Приложение
К котировочной документации
Котировочная заявка
по право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту дома № 3 по ул. Ижорская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Общие сведения о правомочности участника конкурса | |
Для юридических лиц: | |
Наименование участника конкурса: | |
Организационно-правовая форма: | |
Юридический адрес: | |
Фактический адрес: | |
ИНН | |
Банковские реквизиты: | |
Телефон, факс: | |
Для физических лиц: | |
Ф. И.О.: | |
Серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей): | |
Место жительства: | |
Адрес регистрации: | |
ИНН | |
Банковские реквизиты: | |
Телефон, факс: | |
II. Предложение об условиях исполнения договора | |
Наименование и характеристика выполняемых работ | |
Цена договора в соответствии со сметным расчетом, руб. |
Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью (Приложение ,5), являющимися неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика: стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей.
Сметный расчет в качестве подтверждения соответствию дефектной ведомости прилагается.
Место выполнения работ: многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Ижорская.
Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01 августа 2008г.
Гарантийный срок на выполненные работы - 5 лет.
Копия лицензии на право выполнения ремонтно-строительных работ прилагается
В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный заказчиком подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту – замене обратного магистрального трубопровода системы отопления по подвалу дома № 3 по ул. Ижорская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Руководитель___________________Ф. И.О.______________________________ (подпись)
М. П.
«______» ___________________ 2008 г.
Приложение
ДОГОВОР ПОДРЯДА (ПРОЕКТ) № ______
г. Н. Новгород «____»__________2008 г.
ТСЖ “Первое”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работу, предусмотренную проектно-сметной документацией в соответствии с условиями комиссионного отбора от «___»__________________ 2008 г. по объекту:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. «Подрядчик» обязан за свой страх и риск, своими силами и материально-техническими средствами выполнить работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Подрядчик» обязуется:
2.1.1. До начала работ представить график проведения работ.
2.1.2. Выполнить качественно задание «Заказчика» согласно СНиП в срок до
01 августа 2008 г.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.
2.1.4. Соблюдать правила безопасного ведения работ, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.
2.1.5. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
2.1.6. По первому требованию «Заказчика» устранять за свой счет возникшие дефекты в период гарантийного срока при правильной эксплуатации объекта.
2.1.7. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.9. Вывезти в течение 7 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
2.1.10. «Подрядчик» вправе сдать объект досрочно по соглашению с «Заказчиком».
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с представленными актами выполненных работ.
2.2.2. Обеспечить свободный доступ к объекту работ.
2.2.3. Выделить полномочного представителя (куратора) для приемки работ на объекте.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика».
2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые «Подрядчиком» либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- не соответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
- не соответствия выполняемых работ техническому заданию;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока с составлением актов.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения извещения «Подрядчика» об окончании работ обязан осмотреть и принять результат выполненных работ и совместно с представителем «Подрядчика» составить и подписать акт сдачи-приемки. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.
3.2. «Подрядчик» устраняет выявленные недостатки в ходе приемки работ безвозмездно в установленные сроки и повторно сдает работы.
3.3. Двухсторонний акт сдачи-приемки работ является основанием для окончательных расчетов за выполненный объем работ.
3.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчик» согласовывает и визирует представителем домового комитета.
4. Качество выполняемых работ
4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, техническим требованиям, нормам и правилам, принятым для данного вида подрядных работ.
4.2. Гарантийный срок результата работы устанавливается пять лет со дня подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП в том числе по видам работ: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
4.3. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – все стороны поровну.
4.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на «Подрядчика».
5. Сумма контракта. Порядок расчетов
5.1. Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» работ, обозначенных в пункте 1.1., определяется сторонами в пределах цены, установленной комиссионным отбором, на основании согласованной и утвержденной сметы и составляет 94, в том числе НДС ____________________________________________________________________.
5.2. На период выполнения работ стоимость их является неизменной.
5.3. «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30 % от цены договора подряда на приобретение материалов.
5.5. Оплата производится согласно акта выполненных работ (по форме КС-2) за фактически выполненный объем работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок.
5.6. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями «Заказчика», согласно акта выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и счета-фактуры «Подрядчика».
6. Ответственность сторон
6.1. Если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступления от требований «Заказчика», предусмотренных конкурсной документацией, ухудшение качества работы, то по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки.
6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ «Подрядчик» платит «Заказчику» за каждый день просрочки пени в размере 0,3 % от стоимости работ вплоть до исполнения работы.
6.3. Если «Подрядчик» своевременно не приступил к выполнению работы, кроме случаев, не зависящих от Подрядчика», или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок или качество работ не удовлетворяет «Заказчика», «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и поручить выполнение другому «Подрядчику», в пределах принятой комиссией проектно-сметной документации, поставив в известность комиссию по проведению комиссионного отбора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, решения органов местного самоуправления и иных органов власти, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней.
7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. Срок действия договора. Порядок разрешения споров
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения сторонами всех его условий, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением сторон.
8.2. Дополнительным соглашением считается документ, подписанный обеими сторонами.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.
8.4. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Прочие условия
9.1. На период ремонта «Подрядчик» обязан выставлять временные защитные ограждения.
9.2. «Заказчик» не обязан предоставлять бытовые помещения.
9.3. «Подрядчик» обязан содержать территорию, находящуюся в зоне ремонта, в чистоте и своевременно вывозить строительный мусор.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Подрядчик» «Заказчик»
ТСЖ “Первое” | |
Юр. адрес:603006 г. Н.Новгород, ул. Ижорская, к. 58. | |
Волго-Вятский банк СБ РФ Нижегородское отделение № 7 г. Нижний Новгород | |
р/счет | |
кор. счет: | |
Тел. , 7-09 | |
Подпись от Подрядчика: Подпись от Заказчика:
________________________ | _________________________ | |
/_______________________/ | // |
М. П. М. П.
