Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на поставку влагостойкой фанеры для МБОУ СОШ № 14

Муниципальный заказчик:

МБОУ СОШ № 14

Руководитель муниципального заказчика: _________

М. П. (личная подпись) (расшифровка подписи)

2011 год

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Исх. № ________				Директору МБОУ СОШ № 14
"_____"___________ 2011 г.			Старикову Александру Федоровичу
				(Должность, Ф. И.О. руководителя Заказчика)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта

на поставку влагостойкой фанеры для МБОУ СОШ № 14

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку влагостойкой фанеры для МБОУ СОШ № 14, ________ (указывается наименование участника размещения заказа) ________________в лице ___ (указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия муниципального контракта.

2. __ (указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает поставить товары на сумму, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет ____(указать цифрами и прописью)____рублей.

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Наименование товара	Количество (шт.)	Техническое требование заказчика	Заполняется участником размещения заказа
Предложение участника размещения заказа	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
Влагостойкая фанера	250	Фанера - влагостойкая, толщина 18 мм, шлифованная с одной стороны, размер: 1525х1525 мм, сорт II-IV, класс эмиссии не ниже Е1.	Указать наименование товара, его качественные характеристики в соответствии с требованиями заказчика

Юридический адрес:_____________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________

Телефон:________________________________Факс:___________________________

Электронный адрес:______________________________________________________

ИНН:_____________________________/КПП:________________________________

ОГРН:__________________________________________________________________

Р/счет :________________________в__________________________

К/счет:_________________________________________________________________

БИК:___________________________________________________________________

____________________________________	___________________________	_______________________________
Наименование должности руководителя, уполномоченного лица для юридического лица участника размещения муниципального заказа М. П.	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Техническая часть

Техническое задание на поставку влагостойкой фанеры для МБОУ СОШ № 14

1. Наименование поставляемых товаров: влагостойкая фанера.

2. Количество и требования к качеству товаров:

№ п/п	Наименование товара	Техническое требование заказчика (потребительские свойства и качественные характеристики товара)	Количество (шт.)
1	Влагостойкая фанера	Фанера - влагостойкая, толщина 18 мм, шлифованная с одной стороны, размер: 1525х1525 мм, сорт II-IV, класс эмиссии не ниже Е1.	250

3. Место поставки товаров:

МБОУ СОШ № 14. Контактные телефоны: (3, .

4. Срок поставки товаров: с момента заключения Контракта по 10 июня 2011 г.

5. Источник финансирования:

Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Расчет производится в безналичной форме, по фак-

ту поставки, после подписания товарной накладной и предоставления счетов – фактур.

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Для установления начальной (максимальной) цены контракта источниками информации о ценах товаров, являющихся предметом заказа, используется информация о ценах производителей.

8. Условия поставки товаров: Товар поставляется по адресу муниципального заказчика. Время

поставки согласовывается с руководителем учреждения. Поставка, разгрузка товаров осуществля -

ется силами и за счет поставщика.

9. Общие требования к товарам: Год выпуска поставляемого товара – не ранее 2010.

Товар должен быть новый (не бывший в употреблении).

10. Требования к качеству товаров:

10.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.

10.2. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

10.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока его годности при условии выполнения Муниципальным заказчиком условий эксплуатации Товара.

10.4 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам, применяемым к данной категории товаров.

11. Требования к объёму гарантий качества: объем гарантий – 100 %.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

При поставке Товара Поставщик передает Муниципальному заказчику по накладной необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия качества товара.

13. Требования к безопасности товаров: Поставляемый товар должен соответствовать СанПиН 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций".

14. Требования по сроку гарантий качества товаров: Гарантийный период на товар - 2 года с момента поставки заказчику.

15. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом – представителем Муниципального заказчика.

В случае несоответствия фактического количества или качества товара условиям, согласованным

в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и качестве Товара.

При выявлении Товара ненадлежащего качества Муниципальный заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта Сторонами может являться основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный товар.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной (акта сдачи-приемки и др.) представителем Муниципального заказчика.

Директор МБОУ СОШ № 14

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Проект муниципального контракта

на поставку влагостойкой фанеры для МБОУ СОШ № 14

г. Екатеринбург

«___ » _________ 2011г.

______________________________, в лице _________________________________., действующего на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола единой территориальной комиссии по размещению муниципального заказа №___ от ____________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Муниципального заказчика товар, указанный в п. 1.2 настоящего Контракта, в указанные в настоящем Контракте сроки, а Муниципальный заказчик обязуется принять указанный Товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Предметом поставки является влагостойкая фанера, в дальнейшем именуемая «Товар».

2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в спецификации (Приложение к Муниципальному контракту).

3. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость товара, подлежащего поставке ________ (________) рублей. Цена товара указывается с учетом НДС.

3.2. Муниципальный заказчик производит оплату Товара путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Поставщика.

Расчет производится по факту поставки, после подписания товарной накладной и предоставления счетов - фактур.

3.3. Моментом оплаты является дата направления платежного поручения в банк.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Доставка Товара осуществляется по адресу Муниципального заказчика:

.

4.2. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

4.3. Право собственности на Товар и все, связанные с ним риски переходят к Муниципальному заказчику с момента приёмки товара.

4.4. Поставка товара осуществляется: с момента заключения Контракта по 10 июня 2011 года.

4.5.Разгрузка Товара производится силами и за счет поставщика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом – представителем Муниципального заказчика.

5.2. В случае несоответствия фактического количества или качества товара условиям, согласованным в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и качестве Товара.

5.3. При выявлении Товара ненадлежащего качества Муниципальный заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта Сторонами может являться основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный товар.

5.4. В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества Товара и причины его возникновения устанавливаются специально уполномоченными государственными органами (Госторгинспекция) за счет обратившейся стороны с участием представителя Поставщика.

5.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Муниципального заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать СанПиН 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требова-

ния к предприятиям производства строительных материалов и конструкций".

6.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.

6.3. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

6.4. Гарантийный период на товар - 2 года с момента поставки заказчику.

6.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока его годности при условии выполнения Муниципальным заказчиком условий эксплуатации Товара.

6.6.Товар должны быть новыми, не бывшими в употреблении, год выпуска поставляемого товара - __________.

6.7. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов (технических условий), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Поставщика и Муниципального заказчика.

Приложение:

1. Спецификация на поставку товаров.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

10.1. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 14.

Место нахождения: 620089

Л/счет

Р/с №

УФК по Свердловской области (ГФБУ г. Екатеринбурга в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург)

10.2. Поставщик: __________________________

Место нахождения: ____, г. ____________, ул. ___________ д. _____.

Почтовый адрес: ______, г. _____________, ул. ___________ д. _____.

Место жительства: _____, г. _____________, ул. __________ д. _____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: _________________

Р/счет : ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: __________________________

БИК: __________________________

Муниципальный заказчик: _______________ М. П.

Поставщик: __________________ М. П.

Приложение к Муниципальному контракту

Спецификация на поставку товаров

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Влагостойкая фанера	шт.		250
ИТОГО
В том числе НДС

______________________________	___________________________	_______________________________
Наименование должности руководителя участника размещения муниципального заказа М. П.	(Личная подпись)	(Расшифровка подписи)