Документация по проведению (стр. 2 )

2.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1. Уведомление вместе с настоящей документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

2.2.3 Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором ОЗП/заказчиком в соответствии с этим.

2.2.4 Заключенный по результатам открытого запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.2.5 При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

· протоколы преддоговорных переговоров между организатором ОЗП/заказчиком и победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации по открытому запросу предложений, ни в предложении победителя);

· уведомление о проведении открытого запроса предложений и настоящая документация по открытому запросу предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

· предложение победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

2.2.6 Иные документы организатора ОЗП и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным открытым запросом предложений.

2.2.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и настоящей документации по открытому запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3 Обжалование

2.3.1 Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Заказчиком, организатором закупки или отдельными членами закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок (далее — разногласий)

2.3.2 До заключения договора разногласия направляются Генеральному директору в порядке, установленном нормативными документами .

2.3.3 На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки может быть приостановлена до вынесения решения Генерального директора , если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

2.3.4 Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

2.3.5 При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного запроса предложений, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

2.4 Прочие положения

2.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а организатор ОЗП по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного открытого запроса предложений.

2.4.2 Организатор ОЗП обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по открытому запросу предложений.

3. Техническое задание на поставку продукции «Люк канализационный с запорным устройством» для нужд

2.1 Перечень и объемы* закупаемой продукции

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Место поставки, получатель, (Грузополучатель, адрес, станция, код станции, код предприятия, ОКПО, наименование получателя)	Дата поставки
1.	ЛЮК КАНАЛИЗ. ПОЛИМЕРНЫЙ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ ТИП Л ГОСТ3634	шт.	60	Закрытое акционерное общество "Каменская теплоснабжающая компания" Место поставки: г Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Войкова, 8 ИНН/ /	июнь 2012г

Возможно изменение объемов в сторону уменьшения перед заключением договора.

2.2 Прочие условия поставки продукции

Таблица №2.

№ п/п	Показатель	Описание
1.	Общие требования к условиям поставки	1 Поставляемая продукция должна быть упакована, для предотвращения порчи в момент транспортировки; 2 Поставка продукции автотранспортом на склад Грузополучателя силами Поставщика; 3 Не допускается подача предложений на часть объема.
2.	Технические требования к продукции	2.1 Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной; 2.2 Дата выпуска продукции не ранее 2011гг; 2.3 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ, ТУ. 2.4 Необходимые документы (паспорт и пр.) предоставляются не позднее момента фактического получения продукции.
3.	Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям	3.1 Наличие оригиналов технических паспортов;
4.	Требования к Поставщику	4.1 Сертификат дилера с гарантийным письмом завода-изготовителя на поставку продукции должен быть предоставлен не позднее момента подачи предложения; 4.2 Предпочтение отдается компании, имеющей опыт поставки аналогичной продукции не менее 1 года; Желательные требования: 4.4 Добросовестное выполнение договорных обязательств перед энергосистемами РФ (предоставление отзывов от предыдущих Грузополучателей по выполнению сроков поставок и качеству поставляемой продукции).
5.	Требования по порядку расчетов	100% - в течение 45 дней с момента поставки продукции на склад Грузополучателя при условии выставления счета-фактуры

4. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Екатеринбург «___»________ 20__ г.

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице _____________, действующего на основании доверенности ____________________________, с одной стороны, и

_______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________. действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить __________________________________­­­­­­ (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии Продукции определяются соответствующими спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на Продукцию, сертификат качества и соответствия, накладную, товарно-транспортную накладную не позднее момента фактического получения Продукции.

1.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т. е. Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т. п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

1.5. Поставщик обязуется застраховать Продукцию (риск ее утраты, порчи, повреждения при перевозке). Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции, до момента её поступления на склад Покупателя, несет Поставщик.

1.6. Общая стоимость настоящего договора на условиях франко-склад Покупателя составляет, ____________________________________________________________________________, в том числе НДС 18%. Цена Продукции не может меняться в течение срока действия настоящего договора.

II. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Продукции осуществляется в соответствии со спецификацией на условиях франко-склад Покупателя. Реквизиты грузополучателя указываются в соответствующей спецификации.

2.2. Оплата Покупателем каждой партии Продукции осуществляется на следующих условиях: 100% – в течение 45 дней после получения продукции на складе Покупателя, при условии выставления Поставщиком счета-фактуры.

В случае неполной поставки либо поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.

2.3. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.4. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

2.5. Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации: если поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней или если нарушены условия п.1.3. настоящего договора.

2.6. Подтверждением факта приемки по количеству (единиц, мест поставки) является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи Продукции. Продукция принимается Покупателем по качеству и комплектности в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления на склад покупателя. В случае несоответствия поставленной продукции по качеству и комплектности покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках с приглашением представителя Поставщика в место приемки продукции для составления акта входного контроля. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение трех рабочих дней акт входного контроля составляется в одностороннем порядке, копия которого направляется Поставщику.

2.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставляемой Продукции в полном объеме или в части при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до срока поставки Продукции.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

3.2. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушение сроков замены некачественной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не поставленной или поставленной с нарушением сроков Продукции, за каждый день просрочки, а в случае просрочки замены некачественной Продукции - от стоимости некачественной Продукции.

3.3. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент принятия им Продукции на складе соответствующего грузополучателя.

3.4. Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договорного обязательства.

3.5. Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За несвоевременную оплату поставленной Продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку, в размере банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.

3.6. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.7. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Момент оплаты считается дата списания денежных средств с р/с Покупателя.

3.8. За нарушение Поставщиком сроков передачи принадлежностей и/или документов, относящихся к Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от цены Договора (п.1.6.) за каждый день просрочки.

IV. ФОРС-МАЖОР

4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.

4.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

6.3. Поставщик обязуется представить Покупателю следующие документы:

6.3.1. копию устава;

6.3.2. копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);

6.3.3. копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;

6.3.4. копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

6.3.5. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию;

6.3.6. паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия;

6.3.7. копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;

6.3.8. справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;

Документы, предусмотренные п. п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Покупателю в момент оформления настоящего договора; п. п.6.3.6.-6.3.8. - не позднее момента фактического получения Продукции.

6.4. В случае изменения реквизитов, в т. ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

6.5. Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

6.6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

В случае если разногласия и споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области.

6.7. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.

6.8. Договор составлен на трех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются спецификации

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

5. Порядок проведения открытого запроса предложений. Инструкции по подготовке предложений

5.1 4.1 Общий порядок проведения открытого запроса предложений

4.1.1 С учетом положений пункта 1.1.4 открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

4.1.1.1. публикация уведомления о проведении открытого запроса предложений (подраздел 4.2);

4.1.1.2. предоставление документации по открытому запросу предложений участникам (подраздел 4.3);

4.1.1.3. подготовка участниками своих предложений и разъяснение организатором ОЗП документации по открытому запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4);

4.1.1.4. подача предложений и их прием (подраздел 4.6);

4.1.1.5. вскрытие предложений (подраздел 4.7);

4.1.1.6. оценка предложений (подраздел 4.8);

4.1.1.7. переторжка (подраздел 4.9);

4.1.1.8. определение победителя (подраздел 4.10);

4.1.1.9. подписание договора (подраздел 4.11);

4.1.1.10. уведомление участников о результатах открытого запроса предложений (подраздел 4.12).

4.2 Публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений

4.2.1 Уведомление о проведении открытого запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.