Проект договора на поставку канцелярских товаров для ГУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»

ПРОЕКТ договорА

на ПОСТАВКУ канцелярских товаров

для ГУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»

г. Самара «_____»____________ 2011 г.

Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны

и ________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________________________ , действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство поставки канцтоваров (далее - Товар) согласно прилагаемой спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются транспортом и силами Поставщика.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки Товара – в 3 квартале 2001 года, не позднее 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2. Поставка Товара производится транспортом Поставщика согласно накладным по отделениям Заказчика, находящимся по адресам: 02; ; ; Волжский проспект, 43.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется передать Поставщику в течение 2 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора информацию, необходимую для поставки Товара.

3.1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Права и обязанности Поставщика:

3.2.1. Поставщик обязуется произвести поставку Товара своими силами и транспортом по отделениям Заказчика согласно п. 2.2. настоящего Договора

3.2.2. Поставщик имеет право произвести поставку Товара по настоящему Договору досрочно по соглашению с Заказчиком.

4. Сдача-приемка работ

4.1. При приёмке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (накладная, счет-фактура) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству, заверяя подписью и печатью накладную, что означает проведение приёмки Товара в полном объёме поставки.

4.2. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Поставщику в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки, указанной в накладной, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность и иное).

4.3.Гарантии качества распространяются на весь Товар, поставленный Поставщиком по условиям настоящего Договора.

4.4. Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом.

5. СУММА ДОГОВОРА И Порядок расчетов

5.1. Сумма Договора составляет:

______________________________________________ рублей копеек,

в том числе НДС = руб. коп.

5.2. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком Товара по факту поставки не позднее 10 банковских дней после подписания сторонами приемо-сдаточной документации (накладной) и выставления Поставщиком счета-фактуры.

5.3. Источник финансирования – бюджет Самарской области на 2011 год.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В связи со спецификой вида деятельности Заказчика Поставщик обязан соблюдать требования по технике безопасности, действующие в психиатрических учреждениях, и несёт ответственность за их несоблюдение.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке канцелярских товаров, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). За нарушение сроков поставки канцелярских товаров по настоящему договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости поставки товаров за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком, предусмотренных договором сроков расчета за поставку канцелярских товаров, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Все неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются в случае направления одной стороны настоящего договора другой стороне настоящего договора, соответствующего письменного требования об уплате неустойки.

7.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, возникает с момента направления другой стороне уведомления о начислении неустойки, предусмотренной настоящим договором.

7.6. Срок рассмотрения требования составляет 10 рабочих дней с момента получения.

7.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами уполномоченных органов.

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего договора: с « » ____________ 2011 года по « » ______________ 2011 года, до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В этом случае они становятся неотъемлемой частью данного договора.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Исполнителя.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10. Прочие условия

10.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путём переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны, после предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГУЗ СО «Самарский психоневрологический

диспансер»

02

т. , т/ф .

Лицевой счет № к лицевому счету

№ в УФК по Самарской области

Министерства управления финансами

Самарской области.

Р/с в ГРКЦ ГУ

Банка России по Самарской области.

врача

_________________

м. п.

ПОСТАВЩИК:



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.