ПРОЕКТ
К О Н Т Р А К Т № /Б
на поставку медицинского оборудования для нужд МУЗ «ДЦГБ»
«___ » ____________ 2008 г. г. Дальнегорск
Основанием для заключения данного Контракта является Протокол № __ от _______г. заседания котировочной комиссии МУЗ ДЦГБ по рассмотрению и оценке котировочных заявок путем запроса котировки цен.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» (МУЗ «ДЦГБ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава МУЗ «ДЦГБ» № 000 от 01.01.2001г. и прав по должности с одной стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (стерилизатор паровой горизонтальный 100 л, сухожаровой шкаф объемом 80 л, щелевая лампа), именуемый в дальнейшем «Товар», а Заказчик принять и оплатить поставленный товар.
II. Условия поставки товара
2.1. Поставщик поставляет Товар в течение 5 дней с момента заключения контракта.
2.2. Поставка Товара производится транспортом Поставщика до склада Заказчика.
2.3. Товар поставляется с сертификатом качества на продукцию и с санитарно-эпидемиологическое заключение.
2.4. Поставщик производит сборку, монтаж и сдачу в эксплуатацию инкубатора для выхаживания новорожденных детей.
III.Сроки поставки
3.1. Датой выполнения Поставщиком своих обязательств является дата поставки медицинского оборудования на склад Заказчика, его сборка, и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов и акта приема-передачи.
IY. Общая сумма контракта и условия оплаты
4.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет ______ (_______________________) руб.
4.2. Общая сумма контракта включает в себя_______________(стоимость Товара, транспортные расходы Поставщика и т. д.).
4.3. Условия оплаты: 30% предоплата, далее оплата осуществляется по факту поставки в течение 15 дней после предоставления счёта-фактуры.
V. Гарантия качества
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар будет иметь характеристики в соответствии с паспортом и сертификатом качества на продукцию.
5.2. Гарантийный срок качества Товара не должен быть менее 12 месяцев со дня поставки Товара.
5.3. Если поставленный Товар окажется дефектным или не соответствующим по качеству условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар новым в течении 30 дней со дня предъявления ему надлежаще оформленной рекламации.
5.4. Гарантийные обязательства не возлагаются на Поставщика в следующих случаях:
а) Поломка произошла по вине Заказчика при нарушении условий эксплуатации.
VI. Ответственность сторон
6.1. Поставщик обязан своевременно передать Заказчику Товар в состоянии отвечающем условиям Контракта. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от суммы контракта за каждый день просрочки.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.3. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракт Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
6.4. В случае обнаружения недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе требовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков товара в согласованные сроки;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с настоящим Контрактом.
6.5. В случае задержки поставки Товара сверх установленных Контрактом сроков, Заказчик вправе вычитать из цены контракта сумму неустойки, эквивалентную 0,5% от суммы непоставленного товара (поставка некачественного товара, с повреждениями при транспортировке считается недопоставкой) за каждый день просрочки путем уменьшения суммы перевода при окончательном расчете. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом недопоставленного количества товара в предыдущем периоде поставки.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Контракта одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от выполнения принятых обязательств.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.
7. Порядок приёмки товара
7.1. При приемке товара Заказчиком подписывается товарно-транспортная накладная.
7.2. На основании подписанных в установленном порядке товарно-транспортных накладных между Поставщиком и Заказчиком оформляется и подписывается акт приема – передачи товара.
7.3. Товар считается поставленным в день подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи.
7.4. Поставщик производит поставку товара Заказчику с обязательным приложением сертификата соответствия на каждую партию.
7.5. Не заказанный Заказчиком товар не поставляется Поставщиком и не оплачивается Заказчиком.
7.6. Поставщик осуществляет замену некачественной продукции на качественную в течение 2 дней с момента поступления письменной заявки от Заказчика.
VIII. Арбитраж
8.1. «Поставщик» и «Заказчик» все споры, которые могут возникнуть из выполнения настоящего Контракта или в связи с ним, будут разрешать путём переговоров и взаимных уступок.
В случае недостижения согласия в течение декадного срока с момента возникновения спора, заинтересованная сторона не позднее последующих десяти суток вправе предъявить другой стороне мотивированную претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 10 календарных дней с момента её получения.
8.2. При неполучении ответа на претензию по истечению указанного срока (с учётом дней на почтовую пересылку), либо получении полного или частичного отказа в удовлетворении претензионных требований, заинтересованная сторона вправе вынести спор в Арбитражный суд.
IХ. Прочие положения
9.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Контракте, разрешаются в соответствии с действующим законодательством России.
Все дополнения и соглашения к настоящему Контракту или в связи с ним действительны только при условии их совершения в письменной форме.
Стороны договорились о том, что факсимильная переписка имеет юридическую силу, если её качество позволяет провести идентификацию документа общедоступным способом.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2008г. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Контракту.
9.3. Контракт подписан в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую силу, причём один экземпляр находится у Поставщика, один экземпляр у Заказчика.
X.Реквизиты сторон :
«Поставщик» | «Заказчик» | |
МУЗ Дальнегорская ЦГБ | ||
г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 94,
| ||
УФК по Приморскому краю (ОФК 05, ФГУ ПК по Дальнегорскому ГО, МУЗ «ДЦГБ» л/сч ) Р/сч
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток | ||
Главный врач МУЗ «ДЦГБ» | ||
______________________ | ||
МП | .МП |
Приложение
к договору № /Б
от _____________г.
Спецификация
На медицинское оборудование
(стерилизатор паровой горизонтальный 100 л, сухожаровой шкаф объемом 80 л, щелевая лампа) со следующими техническими характеристиками и ценой:
№ | Наименования | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Стерилизатор паровой горизонтальный 100 л | шт. | 1 | ||
Технические характеристики: 1. 2. 3. 4. и т. д. | |||||
2. | Сухожаровой шкаф объемом 80 л | шт. | 1 | ||
Технические характеристики: 1. 2. 3. 4. и т. д. | |||||
3. | Щелевая лампа | шт. | 1 | ||
Технические характеристики: 1. 2. 3. 4. и т. д. |
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
МУЗ «Дальнегорская ЦГБ» | |
Главный врач МУЗ «ДЦГБ» ___________________ М. п. |
Приложение
к контракту № /Б
от _________________.
П Р О Т О К О Л
СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» и от лица «Поставщика» _________________________________________________________________. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о размере суммы Контракта.
Итого на общую сумму: ________ (_________________________________) рублей __ копеек. Согласно Протокола заседания котировочной комиссии МУЗ «ДЦГБ» по рассмотрению и оценке котировочных заявок № ___ от ___________.2008 года.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «Заказчиком» и «Поставщиком».
«Поставщик» | «Заказчик» | |
МУЗ «Дальнегорская ЦГБ» | ||
Главный врач МУЗ «ДЦГБ» | ||
______________________ М. п. | ___________________ М. п. |
