Закупка № 32/ ЗП (стр. 4 )

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М. П.

Приложение

ФОРМА

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВАМИ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ КОМПАНИЙ ЗА ПЕРИОД_______

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок)	Сумма договора, тыс. рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКА ЗА ПЕРИОД_______

№ п/п	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Наименование договора (объем и состав поставок)	Сумма договора, тыс. рублей	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт выполнения работ	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

__________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М. П.

Приложение

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Хабаровск «____» ___________ 201_ г.

судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю в собственность Товар, поименованный в Спецификации №1 к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, развернутая номенклатура (ассортимент), количество, иные характеристики Товара, позволяющие его идентифицировать, указываются в заявке, направляемой Покупателем Поставщику, и согласуются сторонами в Спецификации №1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар доставляется и выдается Покупателю в стандартной таре (упаковке) изготовителя Товара в зависимости от вида и специфики Товара (при наличии и необходимости в упаковке).

1.4. Поставщик отгружает Товар в соответствии с заводской упаковкой, формой-раскроем и нормой загрузки вагона. При этом стороны при расчетах руководствуются сведениями о количестве Товара, указанными в железнодорожных накладных, а при поставке автотранспортом - в товарно-транспортных накладных или в товарных накладных ф. № ТОРГ-12.

2. Качество Товара и гарантии

2.1. Продавец гарантирует, что в момент передачи Товара он отвечает всем необходимым стандартам качества и соответствует условиям настоящего договора, сертификату качества завода изготовителя, Спецификации №1, государственным стандартам, нормативам, обычно предъявляемым для данного вида Товара, общему назначению Товара и/или тому назначению, о котором Покупатель поставил в известность Продавца, или о котором предварительно письменно сообщил Продавец. Качество Товара удостоверяется документами, прилагаемыми к сопроводительным документам на каждую партию Товара (в т. ч. сертификатами).

2.2. Качество Товара должно соответствовать характеристикам, обеспечиваемым изготовителем Товара.

2.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в Спецификации №1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и исчисляется с момента получения Товара Покупателем по акту приема-передачи и/или товарно-транспортной накладной.

2.4. Срок гарантии продлевается на весь период, когда Покупатель не мог в полной мере использовать Товар по причине наличия дефектов (неисправностей) у Товара, его частей, работ по установке (монтажу) Товара.

2.5. Покупатель имеет право передать гарантийные права в соответствии с договором непосредственному пользователю Товаром.

2.6. Покупатель имеет право обратиться по гарантии как непосредственно к Поставщику, так и изготовителю Товара по собственному усмотрению.

2.7. В случае выявления дефектов (недостатков) Товара, его части или дефектов в работе по монтажу (установке) Товара, Поставщик обязан устранить такие недостатки своими силами и за свой счет в течение 10-ти календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, если иные сроки не будут установлены Сторонами дополнительно.

3. СТОИМОСТЬ (цена) товара И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара указывается в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Стоимость Товара является фиксированной для Спецификации №1 и подлежит изменению только в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения (Соглашения) к настоящему договору.

3.3. В стоимость товара включаются:

- стоимость закупки, изготовления, сборки, испытаний, оформления документации,

- стоимость упаковки (тары) товара и маркировки,

- стоимость доставки до склада Покупателя в г. Хабаровске;

- НДС (устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ).

3.4. Порядок расчетов оговаривается в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. В течение пяти календарных дней после получения предоплаты Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты.

4. объем и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ товара

4.1. Поставка Товара производится на основании подписанной Спецификации №1, выбирается на основе заявок Покупателя. В заявке Покупатель должен указать наименование, развернутую номенклатуру (ассортимент), количество, иные характеристики партии поставляемого Товара, позволяющие его идентифицировать, а также адрес склада Покупателя, до которого осуществляется доставка Товара. Допускается направление заявки Поставщику посредством факсимильной связи.

4.2. Поставщик в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения заявки на партию Товара от Покупателя обязан уведомить последнего о возможности исполнения заявки. При наличии возможности осуществления поставки Товара Стороны составляют и подписывают Спецификации №1 на Товар. В случае невозможности исполнения заявки Поставщик обязан течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения заявки от Покупателя предоставить Покупателю информацию о невозможности исполнения заявки с указанием причин и предложений по исполнению заявки.

4.3. Поставка Товара производится отдельными партиями на основании заявок и Спецификации №1 в течение срока действия настоящего договора.

4.4. Поставка Товара производится способом, указанным в Спецификации №1.

4.5. В случае доставки Товара силами Поставщика Покупатель должен в заявке указать: адрес доставки (местонахождение склада, строительного или иного объекта), ответственное за приемку Товара лицо, желательные дату, время (часы) доставки Товара по адресу доставки. Указанная информация фиксируется Сторонами в Спецификации №1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6. Поставщик за свой счет и своими силами производит:

- при доставке Товара силами Поставщика – погрузку и разгрузку Товара с транспортного средства Поставщика, в присутствии представителя Покупателя в месте выгрузки;

- при доставке Товара силами Покупателя – погрузку Товара на транспортное средство Покупателя.

4.7. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи Товара подписывают акт приема-передачи и/или товарно-транспортную накладную на переданный Товар. В акте и/или товарно-транспортной накладной указывается информация о приемке Товара по количеству и качеству на явные недостатки, дата приемки Товара Покупателем. Акт и/или накладная подписываются в таком количестве, чтобы у каждой из Сторон, участвующих в сделке по поставке Товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

5. Срок поставки Товара

5.1. Срок поставки Товара указывается в Спецификации №1 на каждую отдельную партию Товара, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика или складе Покупателя в случае доставки Товара Поставщиком, подтверждаемая подписанным актом приема-передачи и/или товарно-транспортной накладной.

5.3. Поставка считается выполненной, если:

- Поставщиком соблюдены требования настоящего договора и действующего законодательства;

- Товар упакован и замаркирован согласно настоящему договору;

- Покупателем в полном объеме получены документы, связанные с поставкой Товара;

- Товар принят Покупателем в согласованном Сторонами месте передачи товара (п.4.5, 4.6 настоящего Договора).

5.4. Поставщик обязуется информировать Покупателя по запросу последнего о сроках поставки Товара. Поставщик обязан немедленно сообщать о любых возможных задержках в поставке и планируемых способах их устранения.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ

6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара уполномоченным представителем Покупателя и подписания об этом акта приема-передачи и (или) товарной накладной и (или) товарно-транспортной накладной.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю.

7. хранение товара

7.1. По просьбе Покупателя, Поставщик обязуется хранить Товары на своем складе на безвозмездной основе в течение 1 месяца после утвержденной даты поставки. Поставщик отвечает за обеспечение надлежащих условий хранения, обслуживание и консервацию товаров, при этом принимаемых мер должно быть достаточно для сохранения гарантии.

7.2. Если срок хранения превысит 1 месяц, Покупатель оплачивает хранение по ставке, согласованной Сторонами дополнительно, но не более 0,01 % от стоимости товара за полную неделю хранения.

8. ПРИЕМКА товара ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

8.1. Покупатель должен принять Товар и проверить его по количеству и качеству на наличие явных недостатков в день получения Товара.

8.2. При наличии явных недостатков в качестве / комплектности / количестве Товара, выявленных при приемке Товара, Покупатель немедленно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик совместно с Покупателем составляет акт о недостатках Товара. В случае неявки Продавца для подписания акта о недостатках Товара в течение одного календарного дня с момента извещения об этом Покупателем Поставщика любым доступным способом (письмо, факс, телефон), Покупатель составляет указанный акт самостоятельно с указанием причины отсутствия подписи представителя Поставщика. Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

8.2.1. Замены и/или допоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара Поставщиком. Замена и/или допоставка Товара производится Поставщиком в разумные сроки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Покупателем;

8.2.2. Соразмерного уменьшения покупной цены соответствующего Товара (партии Товара);

8.2.3. Возмещения расходов Покупателя на устранение недостатков Товара.

8.3. При наличии существенных, явных и неустранимых дефектов (недостатков) Товара (части поставленного Товара) или несоответствия Товара (части поставленного Товара) его техническим характеристикам, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за Товар стоимости и выплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости Товара.

8.4. Указанные в п. 8.2 и 8.3 настоящего договора требования Покупатель вправе заявить не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с момента составления Акта о недостатках Товара.

8.5. В случае споров о качестве Товара проводится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении. В случае выявления экспертизой ненадлежащего качества Товара Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты составления экспертного заключения. При этом Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, указанные в п. п. 8.2, 8.3 настоящего договора.

8.6. До момента вывоза некачественного Товара Покупатель принимает ее на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар за свой счет не позднее дня, которым поставляется Товар на замену. В случае несоблюдения Поставщиком сроков замены некачественного Товара хранение осуществляется за счет Поставщика.

8.7. При обнаружении недопоставки Товара по количеству / недокомплекта Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара / доукомплектовать Товар. Поставщик обязан допоставить / доукомплектовать в течение 3 (трех) дней с момента заявления Покупателем соответствующего требования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Поставщик обязан:

9.1.1. Поставлять Товар надлежащего качества в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Спецификации №1, действующим законодательством РФ.

9.1.2. Предоставлять Покупателю необходимую документацию на каждый поставляемый Товар (партию Товара).

9.1.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к Товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкции по эксплуатации, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и т. п.). В случае, когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный Покупателем срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения убытков.

9.1.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. В случае обращения взыскания на Товар со стороны третьих лиц, Поставщик обязуется в полном объеме вернуть Покупателю уплаченную стоимость Товара.

9.2. Покупатель обязан:

9.2.1. Принимать поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

9.2.2. Назначить Представителя, уполномоченного на получение Товара, транспортных и иных документов и сертификатов.

9.2.3. Оплачивать поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.

10.2. Поставщик несет ответственность (без необходимости официального уведомления о несоответствии или юридического вмешательства) за любые потери и ущерб, нанесенный Покупателю, если он возник по причине или в связи с нарушением Поставщиком или его субподрядчиками условий настоящего договора.

10.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара в полном объеме, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо непреодолимой силы.

10.4. В случае возникновения несвоевременных, неполных или несоответствующих по качеству Товара поставок, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленного качественного Товара за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств.

10.5. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки. Пеня за просрочку оплаты суммы предоплаты по настоящему договору с Покупателя взысканию не подлежит.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Ни Поставщик, ни Покупатель не несут ответственность за невыполнение любого из условий договора, если выполнение было просрочено, прервано или стало невозможным по причине наступления обстоятельств (события), не контролируемого Сторонами, и которое они не могли разумно предвидеть или предотвратить, при условии, что соответствующая сторона уже не нарушила на тот момент свои обязательства по договору. Такими обстоятельствами считаются: стихийные бедствия, пожар, война и военные конфликты, блокады, запрещение экспорта или импорта, действия (бездействия), решения органов власти и управления, делающие невозможным исполнение договора полностью или частично, а также другие события, которые при должной осмотрительности Стороны не могли предвидеть и на которые Стороны не могут повлиять.

11.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, письменно известив об этом другую Сторону с мотивированным указанием причин. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

12. срок действия и расторжение договора

12.1. Датой подписания договора является дата, указанная после названия настоящего договора. Если под подписями представителей Сторон указана дата, отличная от даты, указанной после названия договора, то датой подписания договора является более поздняя по времени подписания дата.

12.2. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания, и действует до исполнения обязательств Сторонами, или до принятия Сторонами согласованного решения о его прекращении или о его расторжении в установленном порядке.

12.3. Стороны могут расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по инициативе любой Стороны, при условии предварительного (за три месяца) письменного уведомления другой Стороны.

12.4. В случае расторжения договора, Поставщику будет оплачен по установленным расценкам только тот Товар, который уже был фактически поставлен и принят Покупателем без претензий по количеству, качеству, комплектности.

13. конфиденциальность

13.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной ими от другой Стороны, и информации, связанной с исполнением настоящего договора. Разглашение указанной информации одной из Сторон допускается только после получения предварительного письменного согласия другой Стороны или в случаях, прямо предусмотренных действующим российским законодательством. Данное обязательство соблюдения конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия настоящего договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любые изменения, дополнения, соглашения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

14.3. Применимое право: законодательство Российской Федерации.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, Стороны вправе урегулировать споры в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения Стороной претензии. В случае если споры не могут быть решены путем переговоров или в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края.

14.5. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении юридических и почтовых адресов, а также иных реквизитов с целью надлежащего исполнения настоящего договора. Уведомление производится путем направления другой Стороне заказного письма с уведомлением о вручении или посредством передачи уведомления под расписку. При несоблюдении данного требования, корреспонденция, направленная Стороной-отправителем по последним известным ей адресам, считается доставленной Стороне-получателю надлежащим образом, а все неблагоприятные последствия несет Сторона-получатель.

14.6. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, Поставщик не имеет каких-либо прав на удержание или залог Товара.

14.7. Поставщик обязан иметь лицензии, сертификаты, допуски или другие разрешения, которые требуются для выполнения условий настоящего договора. Выполнение обязанностей по настоящему договору Поставщиком должно производиться после того, как соответствующие лицензии, сертификаты, допуски и разрешения были получены.

14.8. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

15.1. Поставщик: ____________________________________ ИНН / КПП ОГРН Р/с Банк: К/с БИК Тел:

15.2. Покупатель: Судостроительный Завод» 680003 г. Хабаровск, ул. ИНН\КПП / Р\с Филиал "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк" К\с БИК Тел.: (42; ;