Выполнение работ по капитальному ремонту 2-х кабельных линий 10кВ от ТПВ-7 до ТПВ-8 на территории ЗАТО г. Радужный» (стр. 7 )

(должность, Ф. И.О., контактный телефон) * Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем. Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5.Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе:

№п/п	Наименование документа	Стр
В письменной форме на бумажном носителе:
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.
2.	Техническое предложение.
3.	……………………….
В электронной форме на электронном носителе:
№ п/п	Наименование документа
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

___________________________________________________________________________

подпись О

Руководитель организации ___________________________ _________________________

М. П. подпись

Форма №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _________________________________________________

(указывается предмет аукциона)

______________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы ___________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс почтовый адрес)

в лице _____________________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании __________________________________________________________________

согласны выполнить предусмотренные в аукционе функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Предмет муниципального заказа ___________________________________________________________

2. Технические характеристики и объемы выполняемых работ по муниципальному заказу

ВИДЫ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	ОБЪЕМ

3. Порядок оплаты работ- ______________________________________________________________

4. Сроки выполнения работ:

4.1. Срок начала работ – ________________________________________________________________

4.2 Срок окончания работ – _____________________________________________________________

5. Место выполнения работ: ________________________________________________________________

6. Качество работ:

6.1. Мероприятия по обеспечению качества ________________________________________________

6.2. Методы и технология выполнения работ _______________________________________________

6.3. Организационно-технологическая схема производства работ* _____________________________

6.4. Требования по безопасности _________________________________________________________

7. Гарантии качества работ:

7.1. Срок предоставления гарантии качества работ ________________________________________

7.2. Объем предоставления гарантии качества работ _______________________________________

7.3 .Условия послегарантийного обслуживания ____________________________________________

8. Обеспечение исполнения муниципальных контрактов:

В качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта выступает __________________________________________________________________________________________

Руководитель организации ___________________________ _________________________

М. П. подпись

Главный бухгалтер организации ______________________ _________________________

подпись

* В случае выполнения работ с участием субподрядных организаций, указывается порядок их привлечения с учетом требований документации об аукционе

Форма №3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

___________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________________________________________ ____________________________________________________ «____» _______________________________

представлять интересы _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе, на право заключить муниципальный контракта на __________________________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись удостоверяем. ____________________ _________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Подпись доверителя ________________________ ( ___________________ )

(должность, подпись) (Ф. И.О.)

М. П.
Форма №4

На бланке организации Дата, исх. Номер

Уполномоченному органу. Председателю МУ «КУМИ» ___________________________________ г.Радужный, 1 квартал, дом 55

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам, информационной карты и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: ___________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________ _________________________

подпись

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице. председателя , действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « » _________ 2010 г. № и со ст. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Выполнение работ по капитальному ремонту 2-х кабельных линий 10кВ от ТПВ-7 до ТПВ-8 на территории ЗАТО г. Радужный»

1.2.Срок выполнения работ: до 1 сентября 2011 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ: квартал 13/4(в районе артскважин 3-го подъема), ЗАТО г. Радужный, Владимирская область, 600910.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена ______тыс. руб. (Тыс. руб.), в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 2010 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ по техническим характеристикам и объемам выполняемых работ по Приложению №1 к муниципальному контракту, обеспечить качество работ согласно действующей нормативно-технической базе: СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства); правилами техники безопасности.

.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет _4_года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устранить их в течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предъявить Заказчику копию свидетельства на работы по укладке кабелей в подводные траншеи, в том числе электрические и связи.

3.6.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме_________________________________________________________________________.

3.7..Подрядчик обязуется в случае проведения встречных проверок Контрольно-ревизионным отделом администрации ЗАТО г. Радужный предоставлять всю документацию, касающуюся исполнения настоящего муниципального контракта.

Заказчик обязуется:

3.7.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.8.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 5 дней организует приемку этих работ.

4.2.Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.3.Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки

выполненных работ по ф. КС-2 , справкой о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС3, подписанными обеими сторонами, счетом и счетом-фактуры.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1.Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы муниципального контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы муниципального контракта.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также при невыполнении обязательств по вине Подрядчика или третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обстоятельств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту.

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Изменения условий контракта по объему и стоимости работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.6 ст. 9 Федерального Закона от 01.01.2001 " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.4.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента направления претензии.

8.5.Во всем ином, не урегулированном в настоящем государственном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской облас

(ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________ ____________________