Техническая часть

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Мордовия

«Ромодановская центральная районная больница»

Главный врач

___________________//

«_____» ноября 2013 г.

М. П.

Раздел 2. Техническая часть

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара.

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара.	Кол-во, кг.
1	Крупа перловая	Крупа перловая ячменная, 1 сорт, фасованная в мешки не более 50 кг. ГОСТ 5784-60. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	100
2.	Хлопья овсяные геркулес	Геркулес вид "Экстра» или эквивалент (овсяные хлопья), в пачках без наполнителей, сорт высший, фасованная - пачки не более 400 гр. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	100
3.	Горох колотый	Горох лущенный, колотый полированный, желтого или зеленого цвета, вкус не кислый, не горький, без затхлого, плесневелого запаха, не допускается примесь сечки и мучки. Соответствует ГОСТ 6201-68. фасованный в мешки не более 50 кг	100
4.	Рис шлифованный, 1 сорт	Крупа рис, 1 сорт, шлифованный, фасованная в мешки не более 25 кг. ГОСТ 6292-93. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	200
5.	Крупа Гречневая	Крупа гречневая – ядрица, фасованная в мешки не более 50 кг. ГОСТ 5505-74. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	300
6.	Крупа манная	Крупа манная, высший сорт, фасованная - не более 1000 гр. ГОСТ 7022-97. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	300
7.	Пшено	Крупа пшено, шлифованное высшего сорта, фасованная в мешки не более 25 кг. ГОСТ 572-60. Крупа должна быть сухая, чистая, без посторонних примесей, без потемневших ядер из-за загнивания. Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Крупа не должна содержать песок и амбарных вредителей.	150

Примечание: по техническим характеристикам, которые содержат минимальные и (или) максимальные значения участник размещения заказа должен указать конкретные параметры показателей товара.

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Мордовия

«Ромодановская центральная районная больница»

Главный врач

___________________//

«_____» ноября 2013 г.

М. П.

Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной)

цены ДОГОВОРА

№ п/п	Наименование продукции (в соответствии с техническим описанием)	Ед. изм.	Цена за единицу товара, работ, услуг в соответствии с источником информации, руб./ед.	Расчетная цена заказчика за единицу товара, руб/ед.	Количество закупаемых товаров	Начальная (максимальная) цена за позицию, рублей
Бакалейная Компания»	ИП
1.	Крупа перловая	Кг.	14,20	17,00	15,60	100	1 560,00
2.	Геркулес	Кг.	19,30	23,30	21,30	100	2 130,00
3.	Горох	Кг.	16,50	20,50	18,50	100	1 850,00
4.	Рис круглый	Кг.	28,90	37,20	33,05	200	6 610,00
5.	Крупа Гречневая	Кг.	18,80	24,70	21,75	300	6 525,00
6.	Крупа манная	Кг.	17,90	23,30	20,60	300	6 180,00
7.	Пшено	Кг.	17,50	20,90	19,20	150	2 880,00
Начальная (максимальная) цена договора:	27 735,00

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Мордовия

«Ромодановская центральная районная больница»

Главный врач

___________________//

«_____» ноября 2013 г.

М. П.

Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ______

на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения

п Ромоданово «____»___________________201_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ромодановская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________

(полное наименование поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Поставщик» обязуется передать «Заказчику» крупяные изделия (далее по тексту – «товар»), описание и количество которых определено Спецификацией (приложение 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и его оплату.

1.2. Получателем товара по настоящему Договору является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ромодановская центральная районная больница».

1.3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому описанию Заказчика.

1.4. Условия настоящего Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________________________________________

______________________(___________________________________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Авансирование подлежащего поставке товара не предусматривается.

2.3. Источником финансирования товара по настоящему Договору являются средства Фонда обязательного медицинского страхования -100%.

2.4. Оплата товара по настоящему Договору производится в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- по факту поставки товара на основании товарной накладной на товар в течение 60 банковских дней по мере поступления средств на расчётный счет Заказчика из соответствующего источника финансирования.

2.5. Обращение «Поставщика» к «Заказчику» по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета с описанием поставленного товара.

2.6. В стоимость товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, транспортные расходы внутри страны, предпродажную подготовку, погрузо-разгрузочные работы, и другие обязательные платежи, связанные с доставкой товара к Заказчику.

2.7. Цена Договора на период его действия остается твердой и пересмотру не подлежит. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

3. Порядок поставки

3.1. Начало поставки Товара – с момента заключения настоящего Договора

3.2. Доставка, а также погрузо-разгрузочные работы при поставке Товара в соответствующее помещение Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика в рабочие дни с 09.00 часов до 15.00 часов.

3.3. Сроки поставки с момента заключения настоящего договора до полной выборки всего объёма товара по требованию Заказчика отдельными партиями. Заказчик направляет заявку с указанием количества, ассортимента товара в письменном виде, посредством факсимильной, электронной, телеграфной связи (заявка может корректироваться по телефону), после чего Поставщик поставляет товар в течение 3-х календарных дней, согласно поданной заявки Заказчика.

3.4. Поставка товара осуществляется Республика Мордовия, Ромодановский район, п Ромоданово, ул. Садовая, д. 19а, склад.

3.5. Датой передачи товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта приема-передачи товара (накладной) или акта устранения недостатков.

3.6. «Поставщик» должен незамедлительно в письменной форме сообщать «Заказчику» о задержке поставки, ее предположительной длительности и причинах.

3.7. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

3.8. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, а также поставить не переданный в срок, определённый условиями Договора, товар в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от «Поставщика» к «Заказчику» с даты передачи товара.

3.10. Приёмка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

4. Качество и комплектность

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Поставляемый товар должен быть новым.

4.2. На все виды поставленного товара «Поставщик» представляет «Заказчику» правильно оформленные сертификаты и/или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший), а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются «Заказчику» при заключении Договора или передаче товара.

4.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4.4. Срок предоставления гарантии качества товара: остаточный срок годности должен быть не менее 80 % от установленного (указанного на маркировке товара и в удостоверении качества) на момент поставки Товара.

4.5. Объем предоставления гарантий качества товара: 100% - на весь объём поставки товаров

4.6. Требования к безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара: товар должен быть защищен от повреждений и загрязнений. Товар должен быть расфасован и упакован в материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, таким способом, которые позволяют обеспечить их сохранность качества и безопасность при перевозке, передаче Заказчику и хранении. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя. Отгрузка товара производится автомобильным транспортом Поставщика. Доставка товара к их конечному пункту, погрузо-разгрузочные работы возлагаются на Поставщика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. поставить товар «Заказчику» или по его указанию иному лицу только после получения заявки от Заказчика, в течение трёх календарных дней в полном объёме заявки, в точном соответствии со сроками поставки и с Приложением № 1 к Договору. Частичная поставка допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком;

5.1.2. передать одновременно с поставкой каждой партии товара «Заказчику» товарную накладную, счет-фактуру на поставленный товар и другие документы, оформленные надлежащим образом, подтверждающие качество и безопасность товара;

5.1.3. принять от «Заказчика» товар ненадлежащего качества и за свой счет заменить его на аналогичный товар или возвратить «Заказчику» уплаченную за товар денежную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления «Заказчиком» соответствующего требования;

5.1.4. производить поставку товара, а также погрузочно-разгрузочные работы непосредственно по адресу Заказчика, указанному в п. 3.5 Договора, в соответствующее помещение Заказчика, Передача товара осуществляется по накладным;

5.1.5. Обеспечить сохранность товара при его транспортировке. Поставка товара производится в упаковке;

5.1.6. выполнять все условия Договора.

5.2. «Поставщик» вправе:

5.2.1. запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Договора.

5.3. «Заказчик» обязуется:

5.3.1. обеспечить приемку и оплату товара;

5.3.2. предоставить по письменному требованию «Поставщика» сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.

5.4. «Поставщик» по согласованию с «Заказчиком» имеет право на досрочную поставку.

6. Порядок приемки товаров.

6.1. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г.

6.2. Приемка и оценка количества и качества Товара осуществляется в полном соответствии с накладной, счет-фактурой, спецификацией (приложение № 1) и должна соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

7. Ответственность Сторон

7.1. «Поставщик» несет ответственность за качество и комплектность поставляемого товара, а также за нарушение сроков его поставки или недопоставку.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщик выплачивает заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.

7.3. При задержке предоставления Поставщиком акта сдачи-приемки товара (товарной накладной) или предоставление недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату поставленных поставщиком товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Расторжение и изменение Договора

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Изменение условий настоящего Договора допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен по результатам размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №___________________ (извещение № ___________________________). Протокол от «_____»_________________ 20___ г. №______.

9.2. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Мордовия.

9.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

9.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Приложение 1: Спецификация на поставку товара на _____ листах.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Республики Мордовия «Ромодановская центральная районная больница» Адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п Ромоданово, ул. Садовая, д. 19а Тел./ УФК по Республики Мордовия (ГБУЗ РМ «Ромодановская ЦРБ» л/с 22096У56270 р/с ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранск Главный врач ГБУЗ РМ «Ромодановская ЦРБ» _____________________ А. Н. БЛизняков МП «___»__________________ 201__ г.

Поставщик

Приложение 1 к Договору

от ____ __________201_ г.

№_____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

N п/п	Наименование товара (технические характеристики)	Единица измерения	Кол – во	Цена за единицу товара (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6
1
2.
	Всего:

Заказчик Поставщик

__________________ _________________/______________/

М. П. М. П.