Проект договора на поставку электротехнического оборудования, инструментов, изделий для нужд ГУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку электротехнического оборудования, инструментов, изделий

для нужд ГУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»

г. Самара «____»_______________2011 г.

Государственное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер» (ГУЗ СО «СПНД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице. Главного врач , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ в лице______________________________________________________________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство поставки электротехнического оборудования, инструментов, изделий (далее - Товары) согласно прилагаемой спецификацией (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется и не использовался Поставщиком в производственной деятельности и был приобретен Поставщиком в качестве Товара в целях последующей продажи.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет:

___________________________________________________________________________________ руб.,

в том числе НДС = __________________________.

2.2. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком Товара по факту поставки не позднее 5 банковских дней после подписания сторонами приемо-сдаточной документации (накладной) и выставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

3. СРОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара: в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего договора.

3.2. Датой поставки считается дата подписания сторонами Акта приема - передачи товаров (сопроводительных документов).

3.3. Поставка Товара производится транспортом Поставщика по адресу: 02; тел.

4. Качество и комплектность

4.1. При получении Товаров Заказчик совместно с Поставщиком обязан проверить качество и комплектность, которое должно соответствовать требованиям Заказчика.

4.2. Поставщик гарантирует потребительские качества и эксплуатационные возможности поставленных Товаров в соответствии с ТУ и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

4.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на Товары.

5. Порядок сдачи-приемки ТОВАРОВ

5.1. Поставщик одновременно с передачей Товаров вручает Заказчику комплект документов на него.

5.2. Передача Товаров производится при предъявлении уполномоченным представителем Заказчика соответствующей доверенности и паспорта или другого документа, его заменяющего.

5.3. Право собственности на Товары, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты переходит к Заказчику с момента его передачи в соответствии с п. 5.1. договора и подписания обеими сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). За нарушение сроков передачи Товаров по настоящему договору или некомплектную поставку по вине Поставщика, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Товаров за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком, предусмотренных договором сроков расчета за поставленные Товары, поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Все неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются в случае направления одной стороны настоящего договора другой стороне настоящего договора, соответствующего письменного требования об уплате неустойки.

6.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, возникает с момента направления другой стороне уведомления о начислении неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.6. Срок рассмотрения требования составляет 10 рабочих дней с момента получения.

6.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами уполномоченных органов.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия настоящего договора: с «__» __________2011года по «__»___________2011года, до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В этом случае они становятся неотъемлемой частью данного договора.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны, после предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

ГУЗ СО «Самарский психоневрологический

диспансер»

443001 02

, тел./

E-mail: *****@***ru

ИНН БИК

Лицевой счет № к счету Министерства

управления финансами Самарской области

№ в ГРКЦ ГУ

Банка России по Самарской области.

Главный врач__________ _____________________

м. п. м. п.

.



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Разнообразная электроника
или применение одной области в различных направлениях

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также



Производство

Основные направления, собранные в один список

Смотрите также

Оборудование


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.