Контракт

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _______

г. Нижний Тагил, Свердловская область «__» ________ 2013 г.

Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола _________________ от ___________ № ___________________________ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется передать (поставить) в собственность Заказчику агрегатированную технику с навесным оборудованием (далее – Товар) в обусловленные Контрактом сроки и количестве, а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный Товар, по цене и в сроки определенные Контрактом.

1.2.Технические характеристики, комплектация, количество поставляемого Товара определены Сторонами в Спецификации. Спецификация оформляется Сторонами отдельным приложением к Контракту (Приложение к Контракту) и является его неотъемлемой частью.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.Цена Контракта в соответствии со Спецификацией (Приложением №1 к Контракту) составляет ___________________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ___________________ (_____________________) рублей ___ копеек.

2.2.Цена Товара по Контракту включает стоимость таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством.

2.3.Цена является окончательной и изменению не подлежит, за исключением положений, предусмотренных п.2.4.настоящего Контракта.

2.4.Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Расчет по Контракту производится Заказчиком следующим образом:

Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Окончательный расчёт производится после утверждения Министерством промышленности и торговли РФ отчёта о фактической поставке товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления средств из федерального бюджета на расчётный счёт заказчика.

2.6.Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7.В случае изменения расчетных счетов, Стороны обязаны немедленно в письменной форме сообщить об этом друг другу с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8.Оплата производится Заказчиком из средств Федерального бюджета.

2.9.Все платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях по безналичному расчету.

3. Права и обязанности сторон

3.1.Поставщик обязуется:

3.1.1.Осуществить поставку Товара,

3.1.2.Поставщик обязан передать Товар надлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя.

3.1.3.Нести риск случайного повреждения Товара до полного принятия его Заказчиком.

3.1.4.Если при приемке Заказчик обнаружит какую-либо некомплектность, недопоставку и/или дефект, Заказчик имеет право предъявить к Поставщику обязательные для Поставщика требования допоставки и/или устранения дефектов.

3.1.5.После получения требования Заказчика Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней произвести допоставку и/или устранение дефектов, в противном случае Товар считается не поставленным.

3.1.6.Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету Контракта.

3.1.7.До поставки Товара Поставщик обязан провести комплекс мероприятий по предпродажной подготовке Товара.

3.2.Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать оплату поставленного и принятого Заказчиком Товара.

3.3.Заказчик обязуется:

3.3.1.Принять от Поставщика переданный в соответствии со Спецификацией Товар по товарной накладной и акту приемки-передачи товара.

3.3.2.В случае соответствия поставляемого товара подписать Акт приемки-передачи товара и произвести оплату поставленного Товара в сроки и в порядке, предусмотренные главой 2 Контракта, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме, что является основанием для замены или допоставки Товара за счет Поставщика.

3.4.Заказчик вправе:

3.4.1.Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки (по требованию Заказчика в устной либо письменной форме).

4. Порядок исполнения Контракта

4.1.Поставщик обязан за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки товара письменно известить Заказчика о готовности поставить Товар.

4.2.Товар поставляется, силами и средствами Поставщика в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта.

4.3.Товар должен быть растаможенным на территории Российской Федерации.

4.4.Способ транспортировки должен обеспечивать полную сохранность и предохранять Товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

4.5.Место поставки товара: г. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. Гагарина, д. 29.

4.6. При проведении приемки Товара:

-проверить его комплектность;

-произвести наружный осмотр, а также осмотр доступных частей Товара;

-проверить функционирование всех систем и агрегатов Товара;

-проверить наличие документов, предусмотренных п. 4.9. настоящего Контракта.

4.7.Приемка поставляемого товара должна сопровождаться (быть зафиксирована) обязательным подписанием сторонами Акта приемки-передачи Товара.

4.8.Акт приемки-передачи обязательно должен содержать следующие положения:

-место и время проведения приемки;

-ФИО и должности уполномоченных представителей, реквизиты доверенностей;

-результаты проверки позиций, указанных в п.4.6. настоящего Контракта;

-все замечания к Товару со стороны лиц, осуществлявших приемку;

-объяснения лиц, осуществлявших приемку, по всем замечаниям к Товару.

4.9.Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру, оформленную на Заказчика;

- товарную накладную;

- руководство по эксплуатации;

- сервисную книжку;

- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта) Товара и прочие документы.

Все документы должны быть представлены на русском языке.

4.10.Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Акта приема-передачи товара уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

4.11. В случае отказа одного из уполномоченных представителей от подписания Акта приема-передачи Товар считается не поставленным. В указанный акт вносится отметка об отказе от подписания акта и причинах отказа.

4.12. Если при приемке Заказчик обнаружит какую-либо некомплектность, недопоставку и/или дефект, Заказчик имеет право предъявить к Поставщику обязательные для Поставщика требования допоставки и/или устранения дефектов, в соответствии с пунктами 3.1.5. – 3.1.7. настоящего Контракта.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по Контракту, соответствует стандартам на данный вид продукции, существующим в Российской Федерации на момент выполнения Контракта, а также техническим условиям изготовителя.

5.2.Во время гарантийного периода Поставщик устраняет все обнаруженные неисправности в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика извещения о неисправности.

5.3.Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан немедленно известить об этом Поставщика и одновременно потребовать их устранения путем ремонта или замены дефектных элементов.

5.4.В случае выявления недостатков поставленного Товара на этапах его приемки, Поставщик за собственный счет устраняет недостатки (ремонтирует) или производит замену дефектного компонента Товара. Ремонт (замена) компонентов Товара производится за счет средств Поставщика.

5.5.Основанием для проведения замены является надлежащим образом оформленный рекламационный акт, составляемый Заказчиком, за подписью уполномоченного лица.

5.6.Устранение недостатков Товара производится в срок, не более 5 (пяти) календарных дней, считая с даты предъявления Поставщику рекламационного акта, предусмотренного пункта 5.5 Контракта.

5.7.Все расходы, связанные с ремонтом или заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

5.8.Все транспортные и иные расходы, связанные с проведением гарантийного ремонта, включая командировочные расходы специалистов, несет Поставщик.

5.9.Заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации и рекомендации по уходу за Товаром, изложенные в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке.

5.10.Поставщик не несет ответственности за недостатки (повреждения), не зафиксированные Сторонами письменно при передаче Товара, за исключением скрытых дефектов, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации.

5.11.Срок гарантийных обязательств производителя Товара и Поставщика установлен в Спецификации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или другие подобные явления, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания Контракта и препятствующие его исполнению.

6.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Контракту, а также на срок исполнения обязательств.

6.4.По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту.

6.5.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.6.Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора и действует до выполнения обязательств обоими сторонами за исключением гарантийных обязательств.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

 8.4.Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями и не противоречат требованиям Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине, вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 5 Контракта, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 3 % от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

9.4. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

10. Порядок урегулирования споров

10.1.Настоящим Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 10 (десть) календарных дней с даты ее получения.

10.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

11. Прочие условия

11.1. Поставщик не вправе разглашать, полученные в ходе поставки Товара данные, являющиеся конфиденциальной информацией Заказчика.

11.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа, подписан цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.

11.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.5. Все приложения к данному Контракту являются его неотъемлемой частью, и без них Контракт считается не имеющим юридической силы:

Приложение – «Спецификация».

Заказчик	Поставщик
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Свердловская обл., 9 Р. с. К. с. В филиале «ТрансКредитБанка» г. Екатеринбург
Генеральный директор ФКП «НТИИМ» _______________________ «_____»_____________________2013г. М. п.

Приложение

к контракту

№______________________

от «___»_______201__ г.

Спецификация

Наименование товара	Товарный знак (в т. ч. марка, модель)	Количество	Технические характеристики	Цена единицы товара (руб. в т. ч. НДС)	Итоговая стоимость (руб. в т. ч. НДС)	Срок гарантии производителя Товара и Поставщика