Поставка рабочих станций Управлению Федерального казначейства по Калининградской области (стр. 3 )

6.1.1. Известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

6.1.2. Передать товар Государственному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.3. Поставить товар своими силами и за свой счет. Погрузо–разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или третьими лицами за счет Поставщика, в присутствии представителя Государственного заказчика.

6.1.4. Передать Государственному заказчику оригиналы накладных и Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком в день осуществления поставки товара.

6.1.5. Устранять недостатки товара и некомплектность в соответствии с условиями Технического задания и настоящего Контракта.

6.2. Права и обязанности Государственного заказчика:

6.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

6.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, ранее не был в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя, и (или) упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

7.3. Качество товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара (согласно сертификатам, обязательным для данного товара, оформленным в соответствии с российским законодательством).

7.4. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и товарной накладной.

7.5. Поставщик гарантирует отсутствие дефектов товара в течение гарантийного срока, исчисляющегося с даты подписания Акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока весь некачественный товар должен быть заменен на качественный, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления от Государственного заказчика, без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как 2,5 (два и пять десятых) процента от цены Контракта и составляет _____ (__________) рублей ___ копеек.

9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по Контракту Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства.

9.4. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение (в том числе просрочка исполнения) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.5. В случае взыскания с Государственного заказчика неустойки (штрафа, пени) Поставщик направляет Государственному заказчику требование о выплате неустойки, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Государственный заказчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, за исключением просрочки исполнения, Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как 10 (десять) процентов от цены Контракта и составляет _____ (__________) рублей ___ копеек.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации .

9.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение (в том числе просрочка исполнения) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

9.9. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), Государственный заказчик вправе взыскивать неустойку с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного Разделом 3 Контракта. В таком случае в Акте приема-передачи товара, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, указывается сумма неустойки, расчет суммы неустойки, а также сумма платежа по Акту приема-передачи товара за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата поставленного товара осуществляется Государственным заказчиком за вычетом суммы неустойки.

При этом исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки в доход федерального бюджета возлагается на Государственного заказчика.

9.10. Срок уплаты неустойки (штрафа, пени) по настоящему Контракту составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения Стороной соответствующего письменного требования об уплате неустойки от противоположной Стороны.

9.11. Выплата неустоек, предусмотренных настоящим Разделом, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Калининградской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Калининградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Поставщик предоставляет Государственному заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения настоящего Контракта.

11.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в сфере осуществления закупок.

12.2. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема поставленного товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем поставки товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем поставки товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему поставки товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема поставки товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Управление Федерального казначейства по Калининградской области. . г. Калининград, а. Р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области. Л/счет Заместитель руководителя Управления ________________________

ПОСТАВЩИК:

Приложение к Государственному контракту от « _ » ________________ 2014 г. № __________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара.

1.1. Поставка рабочих станций Управлению Федерального казначейства по Калининградской области:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Рабочие станции (далее – товар)	шт.

1.2. Технические характеристики поставляемого товара:

1. 1. Cистемный блок в составе одной рабочей станции: 2. 3.
Тип системного блока	Microtower
Чипсет
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Оптический привод
Графическая карта
Интерфейсы
Сетевые подключения
Аудиосистема
Видеоадаптер
Слоты расширения
BIOS
Ш х Г х В
Корпус
Операционная система
Блок питания
2. Клавиатура в составе одной рабочей станции
3. Манипулятор мышь в составе одной рабочей станции
4. Монитор в составе одной рабочей станции:
Тип матрицы
Диагональ
Яркость
Углы обзора горизонталь/вертикаль
Динамическая контрастность
Время отклика
Размер пикселя
Видеовход

2. Требования к функциональным характеристикам товара.

Все предлагаемые для поставки рабочие станции (далее – товар) предназначены для эксплуатации в следующих условиях (ГОСТ 2132-80 /для закрытых помещений):

· параметры электропитания (220 V +10/-15%, 50 Hz +/- 1 Hz);

· температура окружающей среды от + 10°C до +32°C; относительная влажность от 40% до 80% при температуре 23°C.

3. Требования к качеству товара.

3.4. Весь поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведённым не ранее 2014 года.

3.5. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов Товара.

3.6. Каждая единица поставляемого товара имеет руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации, техническое описание), которое выполнено на русском языке, а также техническую документацию от производителя, выполненную на русском языке.

4. Требования к безопасности товара.

4.1. Товар соответствует действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам по безопасности эксплуатируемых товаров данного вида.

4.2. Поставщику разрешена поставка товара такого типа на территорию Российской Федерации или распространение такого типа товара на территории Российской Федерации, полученное от производителя или от уполномоченной производителем организации.

4.3. Товар сопровождается копиями документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (оборудование должно иметь комплект необходимых сертификатов для его эксплуатации на территории РФ (сертификат соответствия).

4.4. Поставщик гарантирует безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Государственного заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемый товар экологически чистый.

5. Требования к упаковке товара.

5.1.Каждая единица товара поставляется в заводской упаковке.

5.2. На упаковке товара типографским способом указаны марка, модель и характеристики товара, наименование компании-производителя, номер партии/серийный номер. Номер партии, а также серийный номер на коробке и на изделии должны совпадать.

5.3. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, доставки.

5.4. Упаковка не имеет механических повреждений, следов воздействия влаги, корпус поставляемого Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

6. Требования к отгрузке, приему-передаче товара.

6.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Погрузочно – разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или третьими лицами за счет Поставщика, в присутствии представителя Государственного заказчика по адресу: а.

6.2. Приемка товара по количеству, составу и качеству будет производиться Государственным заказчиком только в присутствии представителя Поставщика сразу же по прибытии товара в вышеуказанное место доставки.

6.3. В случае, если будет установлены нарушения по качеству товара или недостача его по составу и количеству, Государственный заказчик совместно с представителем Поставщика составит Акт о выявленных недостатках и в зависимости от причин нарушения качества товара и возникновении недостачи его по составу и количеству предъявит соответствующие претензии. Поставщик несет ответственность за все недостатки товара, которые возникли после передачи его Государственному заказчику, если причина их существовала до этой передачи и Государственный заказчик предъявил претензию не позднее 6 (шести) месяцев со дня приемки товара. Поставщик обязан немедленно возместить недостачу товара и заменить недоброкачественный товар на качественный. Возврат товара, не соответствующего по своему качеству требованиям государственного контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за своевременное исполнение обязательств по поставке товара в сроки, предусмотренные государственным контрактом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Управление Федерального казначейства по Калининградской области. Заместитель руководителя Управления _________________________

ПОСТАВЩИК:

Приложение к Документации об электронном аукционе № ЭА-03.2014

Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Поставка рабочих станций

Основные характеристики объекта закупки	Поставка рабочих станций (34 штуки) согласно Техническому заданию
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Расчет НМЦК	НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. Источники ценовой информации (n) ( приложение № 1 к обоснованию НМЦК) Для расчёта НМЦК принят товар, представленный на функционирующем рынке и наиболее полно удовлетворяющий потребности заказчика. Предлагаемый товар идентичен аналогичным товарам, обладает одинаковыми техническими свойствами и качественными характеристиками. Порядок определения цены товара соответствует требованиям части 22 статьи 22 Федерального закона . НМЦК – 850000 рублей Учитывая наличие выделенных Управлению лимитов бюджетных обязательств НМЦК принимается равной 85000,00 рублей

Приложение к обоснованию НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России .

Расчет НМЦК осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения НМЦК заказчиком:

- осуществлен сбор и анализ общедоступной ценовой информации (предложения, обращенные к определенному кругу лиц);

- направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставки соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе;

- получены ответы от пяти поставщиков с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Поиск ценовой информации иными способами результатов не дал.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет НМЦК: Коммерческое предложение № 1 от исх. № 11 , коммерческое предложение № 2 от , исх. № 13-01/03, коммерческое предложение № 3 от , исх. № 04, коммерческое предложение № 4 от 01.01.2001, исх. № 01/, коммерческое предложение № 5 от 12.03.2014, исх. № 2»

 

Формула расчета средней цены товара (работы, услуги): X= , где X – средняя цена единицы услуги (с учетом НДС);

x1, x2, x3, xn, - цены на товары поставщиков (подрядчиков, исполнителей); n - количество исполнителей, цены которых использовались при расчете.

№№ пп

Наименование товара

Объем

Коммерческое предложение № 1

Коммерческое предложение № 2

Коммерческое предложение № 3

Коммерческое предложение № 4

Коммерческое предложение № 5

Средняя цена за ед., руб.

НМЦК, руб.

Ед. изм.

Кол-во

Цена за единицу

Сумма, руб.

Цена за единицу.

Сумма, руб.

Цена за единицу

Сумма, руб.

Цена за единицу

Сумма, руб.

Цена за единицу

Сумма, руб.

1

Рабочая станция

штука

34

864000

836000

852000

848000

850000

850000

850000

Итого

850000