ПРОЕКТ
Контракт
поставки канцелярских принадлежностей
город Урай ___________ 2007
Администрация города Урай, далее по тексту именуемая «Муниципальный заказчик», , действующий на основании устава города, с одной стороны,
________________________________________, далее по тексту именуем __ «Поставщик», действующ __ на основании _________________________________, с другой стороны,
вместе по тексту Контракта именуемые Стороны,
на основании протокола _________ № _____ от ______________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Муниципального заказчика канцелярские товары (далее по тексту «Товар») в количестве и ассортименте согласно приложению № 1 к настоящему Контракту, а Муниципальный заказчик принять и оплатить, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Требования к товару:
1.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается Муниципальному заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть копии сертификата, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т. п.
1.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.4. Товар должен быть поставлены в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Муниципальный заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
1.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи уполномоченному представителю Муниципального заказчика лежит на Поставщике.
1.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара уполномоченному представителю Муниципального заказчика.
1.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
1.3.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права других лиц.
1.3.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
1.3.3. Гарантийный срок на товар составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара уполномоченному представителю Муниципального заказчика.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: _____________________________.
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. включает стоимость товаров, упаковку и транспортировку, уплату всех обязательных налогов и сборов до передачи товара уполномоченному представителю Муниципального заказчика.
2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. является окончательной и изменению не подлежит.
2.4. Оплата поставляемого товара осуществляется в течение 30 банковских дней на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара Муниципальному заказчику.
2.5. Расчет за поставленный товар осуществляется в безналичной форме.
3.Срок Контракта
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.
4. Порядок, сроки и условия поставки товара
4.1. Поставка товара производится путем доставки (отгрузки) Поставщиком в здание администрации города Урай, расположенное по адресу город Урай микрорайон 2 дом 60.
4.2. Срок поставки – не более 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.
5. Условия о порядке осуществления приемки товара
5.1. Прием-передача товара осуществляется уполномоченными представителями Муниципального заказчика и Поставщика в месте нахождения Муниципального заказчика, указанном в пункте 4.1. раздела 4 настоящего Контракта, в согласованное Сторонами настоящего Контракта время в рамках срока, обусловленного пунктом 4.2. раздела 4 настоящего Контракта.
5.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются уполномоченным представителем Муниципального заказчика по акту сдачи-приемки товара.
5.3. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного уполномоченным представителем Муниципального заказчика акта сдачи-приемки товара Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки и возвратить экземпляр акта Муниципальному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания акта сдачи-приемки товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
5.4. Подписанный между уполномоченными представителями Муниципального заказчика и Поставщика акт сдачи-приемки товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
6. Права и обязанности Муниципального заказчика
6.1. Муниципальный заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
6.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.2. Муниципальный заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
6.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.2.3. Обеспечивать своевременную приемку товара в согласованные с Поставщиком сроки.
7. Права и обязанности Поставщика
7.1. Поставщик вправе:
7.1.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем акта сдачи-приемки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
7.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара.
7.2. Поставщик обязан:
7.2.1. Своевременно и надлежащим образом уведомить Муниципального заказчика о готовности поставить товар, поставить товар и представить Муниципальному заказчику отчетные документы и материалы.
7.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нарушения сроков и порядка оплаты стоимости товара, указанных в разделе 4 настоящего Контракта, Поставщик вправе требовать от Муниципального заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России от цены Контракта за каждый день просрочки.
8.2. Ответственность Поставщика:
8.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Муниципальный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с 15 (пятнадцатого) календарного дня с момента заключения настоящего Контракта – в части нарушения сроков поставки товара.
8.2.2. В случае несоответствия товара по количеству и ассортименту, предусмотренному настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательства.
8.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.
8.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Муниципальный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
8.3. Уплата Сторонами настоящего контракта неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.
10. Прочие условия
10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение № 1.
11.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
