Предложение делать оферту

Открытое акционерное общество «Славянка» г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3. Тел./ http://www.slav-ex.rue-mail:[e-mail] ИНН//

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

Уважаемые господа!

(далее по тексту Заказчик) приглашает Вас делать предложение (оферту) согласно технического задания Приложение к тексту настоящего приглашения.

Предложения претендентов должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем приглашении. Предложение должно быть оформлено в соответствии с техническим заданием по форме «Коммерческое предложение Претендента» (Приложение ) к тексту настоящего приглашения.

Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Начальная (максимальная) цена договора 1 Один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Собственные средства

Заявки участников размещения заказов находящиеся на упрощенной системе налогообложения не рассматриваются и подлежат отклонению.

При акцепте предпочтение будет отдано следующему Поставщику:

1. предложению, содержащему наилучшие условия;

Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется подписать Договор.

Требования к участникам:

-соответствие участников торговой процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

-непроведение ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-не приостановление деятельности участника торговой процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;

-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Документы, прилагаемые к заявке отсканированные:

1. коммерческое предложение (Приложение );

2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры выписку;

3. учредительные документы (устав);

4. свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;

5. свидетельство о постановке на налоговый учет;

6. балансовый отчет за последний отчетный период;

7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

Приложение:

Приложение – техническое задание

Приложение – форма коммерческого предложения

Приложение – Проект договора

Генеральный директор

Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к качеству и комплектности на поставляемый товар:

1.1. В объем поставки входит: товар, упаковка, отгрузка, доставка и сборка.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам, действующим в Российской Федерации; гарантийный срок на товар 12 месяцев со дня подписания товарной накладной; поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, отвечать требованиям безопасности, Товар должен иметь сертификат соответствия качества и иные документы, обязательные для данного вида Товара.

1.3 Товар должен быть упакован в транспортную упаковку, которая отвечает требованиям для перевозки железнодорожным, автомобильным и другим транспортом и иметь маркировку.

2. Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров:

№ п\п	Наименование	Характеристики товара	Кол-во
1	Стол эргономичный (правый/левый)	Арт. ФС-111. Габаритные размеры, см (Ш*Г*В) должны быть: 1400/1200*600*760. Цвет – ольха Стол должен состоять из каркаса и столешницы. Каркас должен включать в себя:две боковые опоры, угловую опору и экран высотой от 40 до 45 см. Экран должен быть выполнен из ЛДСтП. Столешница должна иметь эргономичную форму (в соответствии с эскизом), габаритные размеры 140 см х 120 см и быть выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной от 25мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). Форма кромки на торцах окончаний столешницы должна быть прямая. Столешница должна иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Столешница должна иметь со стороны угла сквозное отверстие диаметром от 55 до 60 мм для проводки. В отверстие должна быть установлена пластиковая заглушка серого цвета. Короткая сторона (115 см) должна располагаться слева относительно длинной стороны (140 см). Окончания (торцы) столешницы должны иметь размер: - 80 см (по длинной стороне); - 60 см (по короткой стороне). Столешница должна иметь покрытие светло-желтого цвета эквивалентного цвету «ольха». При сборке должны быть соблюдены следующие размеры: - свесы столешницы с торцов – от 20 мм до 25 мм; - свесы столешницы спереди по стороне 140 см (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – от 56 мм до 60 мм, - свесы столешницы с боковой стороны (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 10 мм. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	74
2	Тумба приставная с топом, с замком 4-х ящичная	Арт. ФС-228. Габаритные размеры, см (Ш*Г*В) должны быть: 400*610*760. Цвет – ольха Каркас должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из экологически чистой плиты ЛДСтП18 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Тумба должна быть установлена на 4 регулируемые по высоте опоры. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм. Тумба должна иметь 4 ящика. Ящик неразборной конструкции должен состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен иметь покрытие из пленки ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть выполнено из ДВП толщиной не менее 3,2 мм и иметь лакокрасочное покрытие с внутренней стороны. Ящики должны быть установлены на металлические роликовые направляющие с выдвижением на 4/5 глубины. Внутренние размеры ящика, см (ШхГхВ) должны быть: 33х43х8. Фасадная стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Каждый ящик должен иметь металлическую ручку, форма ручки - скоба, цвет ручки - матовый хром. Верхний выдвижной ящик должен быть оборудован замком. Тумба должна быть укомплектована пластиковым лотком из пластика серого цвета размером (ШхГхВ) 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Каркас и фасадные стенки ящиков должны иметь покрытие светло-желтого цвета эквивалентного цвету «ольха». Крышка тумбы Крышка тумбы должна быть прямоугольной формы и выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с двух сторон (фронтальная и задняя) должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). С торцов кромка должна быть прямой формы. Крышка тумбы должна иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона крышки тумбы должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Крышка должна устанавливаться на каркас тумбы и притягиваться изнутри шурупами. При установке крышки тумбы на каркас должны быть соблюдены следующие размеры: -свес крышки спереди – от 4 до 7 мм; - свес крышки со стороны задней стенки от 8 до 10 мм; - свес крышки по боковым сторонам от 8 до 10 мм. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	74
3	Кресло	Арт. PS-003. Габаритные размеры, мм должны быть: - максимальная высота 1110; - высота по сидение от 460 до 570; - ширина 650; - глубина 450. Подлокотники кресла должны быть замкнутыми, цельнолитыми. Спинка и сиденье должны быть укомплектованы анатомическими вставками из литогопенополиуретана (спинка должна иметь выступ в поясничной зоне). Спинка должна быть оснащена механизмом настройки силы отклонения в зависимости от веса сидящего. Материал обивки - полиэстер, цвет обивки – серый. Кресло должно быть оснащено механизмом «мультиблок» с возможностью фиксации в любом положении. Динамическая нагрузка газпатрона должна быть не менее 900 кг. Крестовина должна быть изготовлена из хромированного металла и укомплектована 5 обрезиненными роликовыми колесами. Максимальная нагрузка должна быть не менее 100 кг. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 3 лет.	74
4	Шкаф для документов со стеклом	Арт. ФС -346. Габаритные размеры, см (Ш*Г*В) должны быть: 800*430*2150. Цвет – ольха Шкаф должен состоять из каркаса, 2-х деревянных дверей (устанавливаются снизу), 2-х стеклянных дверей (устанавливаются сверху), 4-х съемных полок и топа. Каркас должен состоять из двух боковых стенок, нижнего и верхнего щитов, а также задней стенки, которые должны быть выполнены из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы (кроме задней стенки) материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Съемные полки должны быть выполнены из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Съемные полки должны быть установлены на полкодержатели с зажимным эксцентриком. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения высотой 36 см. Каркас должен быть установлен на 4 опоры, регулируемые по высоте. Топ шкафа должен иметь габаритные размеры, см90х46х2.5, быть прямоугольной формы и выполнен из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с фронтальной стороны, должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Топ должен иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Топ должен устанавливаться на верхний щит каркаса шкафа и притягиваться изнутри шурупами. Двери деревянные должны иметь габаритные размеры, см76х44х1.8 и быть выполнены из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные металлические петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Для смягчения закрывания дверей должны быть предусмотрены резиновые амортизаторы. На каждую деревянную дверь должна быть установлена металлическая ручка-скоба цвета матовый алюминий. Двери стеклянные должны иметь габаритные размеры, см115*44*2 и быть выполнены из матового серого стекла толщиной 4 мм в рамке из анодированного алюминия размером сечения 20х20 мм. Стекло должно быть вставлено в рамку через уплотнитель. Двери должны быть установлены на специальные 4-х шарнирные металлические петли для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. На каждую стеклянную дверь должна быть установлена металлическая ручка-скоба цвета матовый алюминий. Каркас, деревянные двери, съемные полки и топ должны иметь покрытие светло-желтого цвета эквивалентного цвету «ольха». На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	19
5	Шкаф для одежды	Арт. ФС-770. Габаритные размеры, см (Ш*Г*В) должны быть::800*430*2150. Цвет – ольха Шкаф должен состоять из каркаса, 2-х дверей, полки для головных уборов, штанги – вешалки и топа. Каркас должен состоять из двух боковых стенок, нижнего и верхнего щитов, а также задней стенки, которые должны быть выполнены из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы (кроме задней стенки) материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Каркас должен быть установлен на 4 опоры, регулируемые по высоте. Полка для головных уборов должна быть выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм и зафиксирована при помощи пластиковых полкодержателей с зажимным эксцентриком. Торцевые кромки полки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Ниша для головных уборов высотой должна быть высотой 36 см. Штанга - вешалка должна иметь выдвижную конструкцию, быть выполнена из металла и крепится снизу к полке для головных уборов при помощи шурупов. Двери должны иметь габаритные размеры, см192х44х1.8 и быть выполнены из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Двери должны быть установлены на накладные металлические 4-х шарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Для смягчения закрывания дверей должны быть предусмотрены резиновые амортизаторы. На каждую деревянную дверь должна быть установлена металлическая ручка-скоба цвета матовый алюминий. Топ шкафа должен иметь габаритные размеры, см90х46х2.5, быть прямоугольной формы и выполнен из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с фронтальной стороны, должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Топ должен иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Топ должен устанавливаться на верхний щит каркаса шкафа и притягиваться изнутри шурупами. Каркас, двери, полка для головных уборов и топ должны иметь покрытие светло-желтого цвета эквивалентного цвету «ольха». На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	19
6	Стол для переговоров	Арт. ФС-003,20.Размер должен быть:2400*1200*750. Цвет – ольха Экран должен быть выполнен из ЛДСтП. Столешница должна иметь прямую форму (в соответствии с эскизом), габаритные размеры 140 см х 120 см и быть выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной от 25мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). Форма кромки на торцах окончаний столешницы должна быть прямая. Столешница должна иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Столешница должна иметь со стороны угла сквозное отверстие диаметром от 55 до 60 мм для проводки. В отверстие должна быть установлена пластиковая заглушка серого цвета. Короткая сторона (115 см) должна располагаться слева относительно длинной стороны (140 см). Окончания (торцы) столешницы должны иметь размер: - 80 см (по длинной стороне); - 60 см (по короткой стороне). Столешница должна иметь покрытие светло-желтого цвета эквивалентного цвету «ольха». При сборке должны быть соблюдены следующие размеры: - свесы столешницы с торцов – от 20 мм до 25 мм; - свесы столешницы спереди по стороне 140 см (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – от 56 мм до 60 мм, - свесы столешницы с боковой стороны (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 10 мм. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	1
7	Стул к столу для переговоров	Арт. 012-36. Габаритные размеры, мм (Ш*Г*В): 540х550х810 Стул изготовлен на сварном металлическом хромированном каркасе из плоскоовальной хромированной трубы размером 30х15 мм и толщиной стенки 1,3-1,5 мм. Ножки укомплектованы пластиковыми заглушками. Материал обивки –кожа, цвет –черный. На подлокотниках деревянные накладки, цвет-ольха.	16
8	Тумба для оргтехники	Арт. 325. Габаритные размеры, см (Ш*Г*В) должны быть: 810*610*760. Цвет – ольха Каркас должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из экологически чистой плиты ЛДСтП18 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Тумба должна быть установлена на 4 регулируемые по высоте опоры. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм. Крышка тумбы Крышка тумбы должна быть прямоугольной формы и выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с двух сторон (фронтальная и задняя) должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). С торцов кромка должна быть прямой формы. Крышка тумбы должна иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона крышки тумбы должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Крышка должна устанавливаться на каркас тумбы и притягиваться изнутри шурупами. При установке крышки тумбы на каркас должны быть соблюдены следующие размеры: -свес крышки спереди – от 4 до 7 мм; - свес крышки со стороны задней стенки от 8 до 10 мм; - свес крышки по боковым сторонам от 8 до 10 мм. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 5 лет.	19
9	Брифинг-приставка	Арт. ФС-808. Размер: 100* 60*75, Цвет – ольха, , Столешница должна иметь прямую форму (в соответствии с эскизом), и быть выполнена из экологически чистой плиты ЛДСтП толщиной от 25мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам должна иметь фасонный, трехгранный профиль - «крыло» (в соответствии с эскизом). Форма кромки на торцах окончаний столешницы должна быть прямая. Столешница должна иметь износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны и кромок из ПВХ пленки, нанесенное методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы должна иметь защитное декоративное пластиковое покрытие. Опора хром.	3
10	Стул к брифинг - приставке	Арт. S-136/02. Габаритные размеры, мм (Ш*Г*В) должны быть: 540х550х810 Стул должен быть изготовлен на сварном металлическом хромированном каркасе из плоскоовальной хромированной трубы размером 30х15 мм и толщиной стенки 1,3-1,5 мм. Ножки должны быть укомплектованы пластиковыми заглушками. Стул должен иметь возможность установки в стопки «один в один». Максимальная нагрузка на стул должна быть не менее 140 кг. Стул должен иметь мягкие спинку и сидение, обитые текстильным материалом серого цвета. Внешняя сторона сиденья и спинки должна иметь декоративную пластиковую крышку. На Товар должна быть предоставлена гарантия не менее 3 лет.	4

3. Грузополучатель продукции: Территориальный филиал ОАО "Славянка".

4. Место доставки поставляемых товаров:

Для филиала "Славянка-Запад"ОАО "Славянка"- Москва, Ольховская 25, ответственный – ,

5. Сроки и условия поставки товаров:

5.1. Поставка и установка товаров осуществляется в срок до 25 августа после подписания договора;

5.2. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями предъявленными выше.Погрузка, выгрузка, страхование товара на период доставки и доставка товара на склад заказчика производится поставщиком; поставщик отвечает за сохранность товара до момента передачи его заказчику; приемка товара осуществляется путем подписания сторонами товарной накладной и акта-приема передачи товара; поставщик обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц; поставщик несет полную материальную ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при поставке товара.

6. Цена договора включает: все расходы, связанные с выполнением работ по договору поставки, сборки, транспортные расходы, командировочные расходы, инфляционные ожидания и финансовые риски.

7. Сроки и условия оплаты поставки товаров: оплата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты поставки товара, при условии наличия надлежащим образом оформленного счета-фактуры и накладной.

Приложение

На бланке организации

Дата, исх. Номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА

Наименование организации иорганизационно-правовая форма: _____________________,

расположенный по адресу: ____________________________________________________,

телефон: _________________, факс: _______________

в лице ______________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О.)

Уважаемые господа!

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку продукции в соответствии с условиями настоящей закупки, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.

№ п/п	Наименование поставляемой продукции	Кол-во	Цена за ед. (руб.) включая НДС 18%	Стоимость руб., включая НДС 18%
ИТОГО

Общая стоимость продукциисоставляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.

Условия оплаты: ___________________________________________

Сроки поставки продукции: ____________________________________

Место поставки: _______________________________________________

Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения поставить продукцию в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем коммерческом предложении.

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

А также подтверждаем, что у ___________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с на поставку продукции в соответствии с требованиями ПДО и условиями наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня решения подписать Договор.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)

Приложение

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва "___" _____________ 2011 г.

,именуемое в дальнейшемЗаказчик, . Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа (Протокол № _______________ от ___________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и передаче Заказчику Продукции по адресам, указанным в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размере.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет __________рублей ___ копеек, в том числе НДС – 18% ____________ рублей ___ копейки.

2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации (Приложение к настоящему Договору) и включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы, отгрузку, доставку до склада и разгрузку.

Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения Договора.

2.3. Расчеты производятся по факту поставки Продукции с отсрочкой платежа на 90 дней при предоставлении Поставщиком Заказчику: счета-фактуры с указанием ассортимента, цены, объема и общей стоимости Продукции, фактически переданной Заказчику партии Продукции, накладной с отметкой Заказчика о приемке, счета, выставленного Поставщиком на поставленную Продукцию, путем перечисления на его расчетный счет стоимости поставленной и принятой партии Продукции.

3. Условия поставки Продукции.

3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и качество. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика.

3.2.Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и подписания Акта приемки-сдачи товара (накладной) уполномоченными представителями Заказчика.

3.3.Срок (период) поставки Продукции - по соглашению Сторон.

4. Порядок приемки продукции по количеству и качеству.

4.1.Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему сертификату изготовителя.

4.2.Поставщик передает Продукцию по количеству и качеству, соответствующую требованиям настоящего Договора, а также законодательству Российской Федерации на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения продукции до момента фактической передачи продукции Заказчику.

4.3.Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными документами, обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, поставляемая продукция должна сопровождаться накладной, подписанной руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью, другими документами, необходимыми для проведения приемки Продукции по количеству и качеству.

4.4.При поставке продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего Договора Заказчик вправе отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.

4.5. Тара и упаковка продукции должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока при соблюдении установленных нормативными актами условий хранения.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить недопоставленное количество продукции в пределах сроков действия Договора.

4.7. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Продукции.

В случае обнаружения в ходе приемки Продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан приостановить приемку Продукции, принять её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения уведомления прибыть для участия в дальнейшей приемке Продукции.

4.8. При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о прибытии для участия в дальнейшей приемке Продукции, приемка Продукции производится Заказчиком в одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта.

5. Гарантийные обязательства

5.1. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 01.01.2001г. № 000-1 Поставщик обязан соблюдать условия гарантийного обслуживания оборудования.

5.2. Поставщик обязуется бесплатно в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования устранять неполадки, возникшие в нем, при условии, что неполадки не возникли вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, а также действий непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т. п.). Гарантия также теряет свою силу, если в гарантийный период ремонт производился неуполномоченными лицами.

5.3. Гарантийный срок начинается со дня приобретения оборудования. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии гарантийного талона с печатью продавца, наименованием оборудования, серийным номером и датой продажи.

5.4. Неисправные детали в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми.

5.5. При устранении неполадок оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, гарантийный срок на новое комплектующее изделие или составную часть основного изделия исчисляется со дня выдачи покупателю этого прибора по окончании ремонта и составляет 6 месяцев.
5.6. Все гарантийные рекламации теряют силу по истечении гарантийного периода. В отношении неисправностей, заявленных, но не устраненных в течение гарантийного периода, гарантийные обязательства сохраняются до момента их устранения.

5.7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате:

неправильного электрического, гидравлического, механического подключения; использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации; запуска насосного оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости); внешних механических воздействий, либо нарушения правил транспортировки и хранения; несоответствие электрического питания стандартам и нормам указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации; действий третьих лиц, либо непреодолимой силы; дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование; разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного центра; изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.

6.Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Замена некачественной продукции и продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна производиться Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы, но не более 10% от суммы платежа.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. При поставке продукции ненадлежащего качества или в таре и упаковке, несоответствующей требованиям п. 4.5. и 4.6. настоящего Договора, Поставщик производит замену этой продукции или возмещает Заказчику (по желанию последнего) стоимость некачественной продукции поступившей в ненадлежащей упаковке, погрузо-разгрузочных и транспортных расходов связанных с поставкой и возвратом этой Продукции.

6.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик обнаружит продукцию, не соответствующий требованиям пунктов 1.2, 4.1 Договора по качеству, то такая продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик обнаружит продукцию, не соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного количества продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью недопоставленной продукции по Договору.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки продукции, поставка которой просрочена, а также от восполнения недопоставленного количества продукции.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

7.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.

8. Срок действия Договора.

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.

9. Расторжение Договора.

9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

9.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой стороной.

9.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.

9.1.3. По соглашению сторон.

9.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3.Договора), Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.

10. Особые условия

10.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика в последствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.

10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

Приложение - Спецификация поставляемой Продукции

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи сторон

Заказчик: Местонахождение: г. Москва, Суворовская пл., стр. 3 ИНН/ / Р/с в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва К/с Телефон: (4 Генеральный директор ______________________//

ПОСТАВЩИК: ______________________/ ______________/