Контракт

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №_____

г. Новосибирск «____» ___________ 2013 г.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 000 «Сибирская сказка» компенсирующего вида», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании результатов запроса котировок протокол № ____________, заключили настоящий контракт («Контракт»), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить выполнение работы по установке системы автоматического регулирования тепла в МКДОУ д/с № 000 , расположенного по адресу: 7а, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком выполнения работ (Приложение ) и сдать ее результат Заказчику и инженерам МКУ «ОТН и РМТБОУ», которые обязуются принять и оплатить работы в надлежащим объеме и качестве.

1.2.  Объем работ, их цена определяется Локально-сметным расчетом (Приложение ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Принять и оплатить фактически выполненные работы.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного исполнения работ в соответствии с условиями Контракта.

2.2.2. Контролировать ход производства работ на Объекте (объемы, качество, стоимость и сроки выполнения работ) в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящим Контрактом.

2.2.3. В процессе выполнения работ выдавать Исполнителю в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении замены некачественных материалов, прекращения выполнения Исполнителем любой работы, если она не соответствует условиям настоящего Контракта, СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также вправе требовать переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

2.2.4. В течение всего гарантийного срока при выявлении Заказчиком, недостатков, дефектов выполненных работ, Заказчик вправе требовать от Исполнителя безвозмездного их устранения.

2.2.5. Требовать от Исполнителя выполнения его обязанностей по Контракту.

2.3. Обязанности Исполнителя:

2.3.1. Выполнить в полном объеме работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта. Качество, объем и сроки проведения указанных работ должны соответствовать условиям Контракта, а также установленным строительным нормам, правилам и требованиям технической документации.

2.3.2. Согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ.

2.3.3. Производить работы в полном соответствии с Графиком выполнения работ.

2.3.4. Обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.

2.3.5. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.3.7. В случае повреждения, нарушения целостности здания или благоустройства территории Исполнителем в ходе выполнения работ (асфальтобетон, бетон, бетонные бордюры, ограждения различного типа, цветники, зеленые насаждения и др.), Исполнитель возмещает все расходы понесенные Заказчиком на восстановление вышеперечисленного.

2.3.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.

2.3.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

2.3.10. Обеспечить содержание и уборку переданных ему помещений и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии при производстве ремонтных работ.

2.3.11. Своевременно либо по требованию Заказчика производить за счет собственных средств вывоз строительного мусора с территории учреждения.

2.3.12. Вывезти в трехдневный срок до подписания Акта о приемке выполненных работ инструменты, приборы, инвентарь, материалы (если за них не произведена оплата по Контракту) и другое имущество, а также строительный мусор. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Исполнителя в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Исполнителе.

2.3.13. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями.

2.3.14. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

2.3.15. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а так же если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки

2.3.16. Предоставить гарантийный срок на работы, а также на используемый материал в течение пяти лет.

2.3.17. Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации здания и соответствовать действующим нормативам.

2.3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

2.3.21. Исполнитель обязан расшифровывать средства на непредвиденные работы и затраты, учтенные в локально-сметном расчете (приложение № 1) отдельным актом формы КС-2.

2.4. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

2.4.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размере задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.4.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту

2.5. Исполнитель вправе:

2.5.1. Сдать результат Работ досрочно по согласованию с Заказчиком, письменно (по факсу) уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

2.6. «МКУ «ОТН и РМТБОУ» вправе:

2.6.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.6.2. Требовать устранения выявленных недостатков в ходе выполнения работ, согласно настоящему Контракту.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1. Выполненные по настоящему контракту работы оплачиваются по определенной в результате проведения аукциона, цене, указанной в настоящем Контракте.

3.2. Цена выполняемых по настоящему Контракту работ определена решением комиссии и включает в себя выполнение работ, стоимость материалов, НДС, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные сборы, и платежи, и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.4. Общая сумма Контракта составляет ______ руб. ______ копеек  (____________рублей ________ коп.), в том числе НДС ___________ (_________ руб. ________ коп.

3.4. КБК: КВСР _____, КФСР _____, КЦСР ______, КВР ______, КЭСР ________,

СубКЭСР _____________

4. Источник финансирования

4.1. Источником финансирования исполнения настоящего договора является бюджет города Новосибирска на 2013 год.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2. Оплата производится на основании актов о приемке выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ, подписанных Сторонами и проверенных инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».

5.3. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету путем поэтапного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2013 года,

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Исполнителя о готовности работ к сдаче-приемке выполненных работ.

6.2. Сдача выполненных работ Исполнителем, приемка выполненных работ Заказчиком оформляются актом выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), которые подписывается обеими сторонами, а так же уполномоченными инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».

6.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет Акт о выявленных недостатках с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан указанный срок со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.4. При подписании актов выполненных работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику, следующие документы:

- заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства);

- всю исполнительную документацию (общие и специальные журналы работ, акты на скрытые работы, (подписанные представителем Заказчика);

- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, паспорта на инженерное и иное техническое оборудование, установленное на объекте, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов).

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы по настоящему Контракту, отдельных частей объекта или результат работ, до приемки работ Заказчиком несет Исполнитель.

6.6. Качество выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации на данные виды работ.

7. Срок исполнения контракта

7.1.  Выполнение работ в полном объеме осуществляется в срок: с момента заключения контракта до 30.10.2013 г.

7.2. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение ).

Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

8.2. Гарантийный срок, на выполненные по настоящему Контракту работы, составляет 5 лет со дня подписания акта о приеме выполненных работ.

8.3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации здания, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если причиной неисполнения являются обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. В случае если неисполнение обязательств по настоящему Контракту одной из сторон причинило убытки другой стороне, виновная сторона обязана возместить эти убытки в полном объеме.

9.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от общей суммы Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

9.8. Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

10.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Контракта, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

10.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

11. Особые условия

11.1. Исполнитель представляет локально-сметный расчет на выполнение работ, а также График выполнения работ одновременно с Контрактом, подписанным им.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

13.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для ДФ и НП мэрии г. Новосибирска.

13.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством российской Федерации

13.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу, а также переуступить право требования долга третьему лицу.

13.5. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Исполнителем, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

13.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Исполнителю суммы контракта, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г.

15. Разрешение споров. Арбитраж

15.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

15.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Настоящий Контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: Исполнитель:

МКДОУ д/с № 000, г. Новосибирск, а, , , р/с , в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, лиц. счет 014.02.001.1 в ДФ и НП мэрии г. Новосибирска Заведующая МКДОУ д/с № 000 ____________

Согласовано:

Начальник ДФ и НП мэрии

Города Новосибирска

Приложение 1 к муниципальному контракту № ____ от __________

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

Приложение 2

К муниципальному контракту № ____ от __________20___ г.

Календарный график выполнения работ ________________________

№№ п/п	Наименование работ по контракту	Кол-во рабочих на объекте	Трудоемкость по наименованию работ согласно смете	Срок выполнения: Начало-окончание (число, месяц, год)
1	2	3	4	5