Котировочная документация (стр. 3 )

13.1. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) принимает на себя обязательство обеспечить объект капитального ремонта, упомянутый в п.1.1. строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

13.2. Все строительные материалы, поставляемые _________(сокращенное наименование Подрядной организации), должны проходить лабораторное испытание в лаборатории ________________ ________ (организация осуществляющая строительный контроль). В противном случае данные материалы не будут использоваться при капитальном ремонте объекта.

13.3. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть представлены другой стороне за 7 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

13.4. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки работ.

Раздел 14. Строительная площадка.

14.1. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

14.2. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) обязуется вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие _________(сокращенное наименование Подрядной организации) строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится _________(сокращенное наименование Подрядной организации) в места, указанные ________________________(организация осуществляющая строительный контроль).

Раздел 15. Журнал производства работ.

15.1. С момента начала работ и до их завершения _________(сокращенное наименование Подрядной организации) ведет общий журнал работ на русском языке. Форма журнала согласована ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль), _________ (сокращенное наименование Подрядной организации), в соответствии с приложением «Г» СНиП г. Каждая запись в журнале подписывается _________(сокращенное наименование Подрядной организации) и представителем ____________________(организация осуществляющая строительный контроль).

15.2. Если ________________________(организация осуществляющая строительный контролЬ) не удовлетворен ходом и качеством работ, принимаемых материалов или записями _________(сокращенное наименование Подрядной организации), то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока допущенных отклонений. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) в течение указанного срока исполняет указания представителя ________________________(организация осуществляющая строительный контроль), о чем _________(сокращенное наименование Подрядной организации) обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

Раздел 16. Охранные мероприятия.

16.1. Охрану ремонтируемого объекта осуществляет _________(сокращенное наименование Подрядной организации).

16.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования переданного ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) в монтаж, осуществляет _________ (сокращенное наименование Подрядной организации).

16.3. Охрану отремонтированного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и подготовленного к сдаче госкомиссии, осуществляет ________________________(организация осуществляющая строительный контроль).

Раздел 17. Скрытые строительные работы.

17.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем ________________________(организация осуществляющая строительный контроль). _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) приступает к выполнению последующих работ только после приемки ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то _________(сокращенное наименование Подрядной организации) составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) производится за его счет.

17.2. В случае если представителем ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться _________(сокращенное наименование Подрядной организации) без письменного разрешения ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль), за исключением случаев неявки представителя ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) для приемки (см. п.4.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) (представитель ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) не был информирован об этом или информирован с опозданием), то _________(сокращенное наименование Подрядной организации) за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем ________________________(организация осуществляющая строительный контроль), согласно его указанию, а затем восстановить ее.

17.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) и _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Раздел 18. Порядок взаиморасчетов

18.1. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) ежемесячно до 25-го числа предоставляет ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) 3 (три) экземпляра отчета о выполненных работах :

- акт приемки выполненных работ, составленный по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 000;

- справку стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 000;

- соответствующие счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;

- иные документы по требованию УДР и ГорЗак или ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль).

18.2.________________________(организация осуществляющая строительный контроль) в течение 5 дней обязан рассмотреть предъявленные документы или направить _________(сокращенное наименование Подрядной организации) обоснованный отказ в письменном виде.

_________(сокращенное наименование Подрядной организации) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) произвести корректировку возвращенных документов и повторно направить их ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль).

18.3. Указанные в п.17.1. Контракта документы в течение 2-х рабочих дней с момента подписания ________________(организация осуществляющая строительный контроль) представляет в УДР и ГорЗак.

18.4. По завершению работ на Объекте УДР и ГорЗак оплачивает до 95% от выполненных _________(сокращенное наименование Подрядной организации) работ, согласно протокола договорной цены (Приложение ).

18.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится УДР и ГорЗак не позднее 30 дней после полного завершения капитального ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а также, после предоставления _________(сокращенное наименование Подрядной организации) полного комплекта отчетно-исполнительной документации по законченному капитальным ремонтом объекту.

18.6. Стоимость выполняемых работ оплачиваемых УДР и ГорЗак _________(сокращенное наименование Подрядной организации) не должна превышать установленную договорную цену.

Раздел 19. Имущественная ответственность

19.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или этапа работ ______________ ______(организация осуществляющая строительный контроль) принимает объект или часть объекта под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения объекта или принятой его части.

19.2. Использование ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) или собственником, интересы которого представляет ________________________(организация осуществляющая строительный контроль), для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, капитальный ремонт которого в целом не закончено, допускается по соглашению с _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

19.3. До сдачи объекта _________(сокращенное наименование Подрядной организации) несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Раздел 20. Ответственность сторон

20.1 УДР и ГорЗак за нарушение договорных обязательств уплачивает _________(сокращенное наименование Подрядной организации):

- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 7 дня после предъявления счета.

- за задержку передачи _________(сокращенное наименование Подрядной организации) документации, оборудования, материалов и изделий – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от полной стоимости строительства за каждый день просрочки;

-за задержку начала приемки законченных капитальным ремонтом или подлежащих консервации объектов свыше 10 дней со дня получения извещения _________(сокращенное наименование Подрядной организации) о предъявлении их к сдаче – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены объекта за каждый день просрочки;

20.2. _________(сокращенное наименование Подрядной организации) при нарушении договорных обязательств уплачивает УДР и ГорЗак:

- за окончание капитального ремонта объекта после установленного срока по вине Подрядчика – пеню в размере 0,25% от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки.

- При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере до 0,5% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства.

- За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пеню в размере 500 рублей за каждый день просрочки.

- За нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) – штраф в размере 0,1% стоимости данного вида работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканная с него указанная пеня подлежит возврату.

- За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – пеню в размере 0,25% от сметной стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

- За задержку в предоставлении документации, предусмотренной п.5.1.3 настоящего договора – пеню в размере 0,1% от сметной стоимости строительства за каждый день просрочки.

- - За нарушение пунктов 14.4. и 14.9 настоящего Контракта - пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

Если неустойка не была предъявлена виновной стороне, то ее сумма составляет 0 (ноль) рублей.

Раздел 21. Изменение условий реализации Контракта.

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств

21.1. Представление ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой __________________ ______(организация осуществляющая строительный контроль). При выявлении в них недостатков _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) сообщает об этом ________________ ________(организация осуществляющая строительный контроль) в течение 15 дней с момента приемки проектно-сметной документации в производство работ. Затраты, возникающие по этой причине у _________(сокращенное наименование Подрядной организации) в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются ____________________ (организация осуществляющая строительный контроль), за счет средств на содержание _________________(организация осуществляющая строительный контроль).

21.2. Ошибки, допущенные _________(сокращенное наименование Подрядной организации) при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) сроки.

21.3. Если ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то _________(сокращенное наименование Подрядной организации) имеет право на продление срока капитального ремонта на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у _________(сокращенное наименование Подрядной организации) возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств ________ ________________ (организация осуществляющая строительный контроль), то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

21.4. В случае несоответствия качества материалов поставки __________________(организация осуществляющая строительный контроль), последний обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с _________(сокращенное наименование Подрядной организации).

21.5. В случае если ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) будут обнаружены некачественно выполненные работы, то _________(сокращенное наименование Подрядной организации) обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При невыполнении _________(сокращенное наименование Подрядной организации) этих обязательств ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет _________(сокращенное наименование Подрядной организации).

Раздел 22.Изменение внешних условий строительства

Форс-мажорные условия

22.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия эти обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

22.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы капитальному ремонту на объекте был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб; то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3 - дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

22.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обязательства непреодолимой силы и их последствия.

Прочие изменения

22.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости капитального ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

22.5.Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Раздел 23. Внесение изменений в Контракт.

23.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

Раздел 24. Разрешения споров между сторонами.

24.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

24.2. При возникновении между ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) и _________(сокращенное наименование Подрядной организации) спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений _________(сокращенное наименование Подрядной организации) условий Контракта или причинной связи между действиями _________(сокращенное наименование Подрядной организации) и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную ________________________(организация осуществляющая строительный контроль), несет _________(сокращенное наименование Подрядной организации). В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

24.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п. 23.1. и 23.2. настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Московской области.

Раздел 25. Прекращение договорных отношений.

Условия расторжение Контракта.

25.1. УДР и ГорЗак вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, направив _________ (сокращенное наименование Подрядной организации) и ________________________ (организация осуществляющая строительный контроль) за 30 (тридцать) календарных дней письменное уведомление о расторжении Контракта, в следующих случаях:

25.1.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения _________(сокращенное наименование Подрядной организации) и/или ________________________(организация осуществляющая строительный контроль) своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, приложениями и дополнениями к нему.

25.1.2. Если выявлено:

- задержки _________(сокращенное наименование Подрядной организации) начала капитального ремонта более чем на 10 дней по причинам, независящим от ________________________(организация осуществляющая строительный контроль);

- систематического нарушения _________(сокращенное наименование Подрядной организации) сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 14 дней;

- несоблюдение _________(сокращенное наименование Подрядной организации) требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 дней;

25.2. Основанием для расторжения Контракта также является аннулирование свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _________(сокращенное наименование Подрядной организации) на выполняемую деятельность, издание других Актов государственных органов в рамках законодательства РФ, лишающих _________(сокращенное наименование Подрядной организации) права на выполнение Работ по настоящему Контракту.

Раздел 26. Перечень приложений

№№	Наименование документа	Кто оформляет
1.	Протокол договорной цены Контракта на строительство объекта – Приложение	_________(сокращенное наименование Подрядной организации)
2	График производства подрядных работ – Приложение	_________(сокращенное наименование Подрядной организации)
3	Ведомость поставки материалов _________(сокращенное наименование Подрядной организации) – Приложение	_________(сокращенное наименование Подрядной организации)

Раздел 27. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Государственный заказчик-Плательщик

Управление договорной работы и городского заказа:

468320 г. Байконур, ул. ; , 7-52-95,

Управление финансов администрации г. Байконур

л/счет

р/с ,

Байконурский филиал ,

, к/счет ,

________________________(организация осуществляющая строительный контроль):

_________( наименование Подрядной организации):

Государственный заказчик-Плательщик	Предприятие, осуществляющее работы по организации капитального ремонта и строительному контролю (техническому надзору)	Подрядная организация
Управление договорной работы и городского заказа	организация осуществляющая строительный контроль	_________ (сокращенное наименование Подрядной организации):
Начальник Управления договорной работы и городского заказа	организация осуществляющая строительный контроль	Руководитель Подрядной организации

УДРиГорЗак:			Приложение
организация осуществляющая строительный контроль:
Подрядчик:
Составлена на основе локальных ресурсных ведомостей, локальных сметных расчетов,
объектного сметного расчета, описей работ и является приложением
к контракту № _____ от "____"____________2010г
ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
		По объекту:
Шифр объекта:				ТЫС. РУБ.
№ п/п	№ сметы	Наименование	Стоимость, включаемая в договорную цену	Всего договорная цена на строительную продукцию
подрядных работ, в том числе:	Других затрат и работ по договору Оборудов.
Строительных	Монтажных	Прочих затрат
1	СМ №
2	СМ №
3	СМ №
4		ИТОГО:
5	Закон РФ от 6.12.91г. № 000-4 с изм	Налог на добавленную стоимость (НДС) 18%
6		ВСЕГО Договорная цена
7		ВСЕГО Сметная стоимость
8		ВСЕГО Лимитная стоимость
	Начальник УДРиГорЗак
	_______________
				(сокращенное наименование Подрядной организации):
				__________________

Приложение