О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И
З А П Р О С А К О Т И Р О В О К
____ _ МУЗ «Городская больница №1»__ ____________
(наименование заказчика)
______ __г. Новороссийск 5г., д.30____________
(адрес заказчика)
Предмет контракта: поставка шкафов металлических
(поставку, выполнение работ, оказание услуг)
Источник финансирования ОМС (пилотный проект).
Максимальная цена контракта 135 000,00 руб.
Участник запроса котировок представляет свою стоимость с учетом того, что:
1.Цена товара включает все расходы, связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.При выполнении работ подрядчик разрабатывает смету в сметно-нормативной базе ГЭСН, согласно дефектной ведомости, которая является приложением к запросу котировок.
Подрядчик должен учесть услуги тех надзора в размере ____ % от стоимости контракта.
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Шкаф металлический ШММ-1 | шт. | 14 |
Место доставки товаров, выполнения работ _______________________
г. Новороссийск 5г., д.30
Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг в течении 2-6 недель с момента выплаты авансового платежа
Условия оплаты: аванс 30%, окончательный расчет в течении 30 дней с момента поставки.
Окончательный срок подачи котировочных заявок до 22 августа 2007г.
по адресу: г. Новороссийск ул. Л.Шмидта 37
Муниципальный контракт может быть заключен в течении 20 дней с момента определения победителя, но не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения протокола на официальном сайте.
Проект муниципального контракта прилагается (приложение №1)
Котировочная заявка подается в письменной или электронной форме с указанием всех требования (приложения №2).
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_______
на поставку шкафов металлических
г. Новороссийск «___»_____________ 2007 год
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска , действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в лице __________________,действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании протокола заседания котировочной комиссии №_____ от ____________________г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом настоящего контракта является поставка шкафов металлических (далее - товар) согласно приложению для МУЗ «Городская больница № 1» управления здравоохранения администрации г. Новороссийска, расположенное по адресу 0.
1.2.Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:
товарно-транспортная накладная - оригинал;
счет-фактура - оригинал;
спецификация на весь товар (Приложение );
регистрационное удостоверение Минздрав РФ и сертификат соответствия ГОСТ РФ, гигиенический сертификат (если таковой имеет место быть).
1.3.Заказчик обязуются принять товар и оплатить Поставщику стоимость поставленного товара.
1.4.Передача-приемка товара производиться путем оформления стандартного Акта приемки-передачи в присутствии представителей Поставщика и Заказчика, который подписывают обе стороны.
2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
2.1.Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 года с момента поставки.
2.2.Качество поставленного товара должно соответствовать нормативной документации завода-изготовителя и должно быть подтверждено сертификатом соответствия, ГОСТ РФ и Регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения РФ.
2.3.Поставщик вместе с товаром передает Заказчику Инструкцию по эксплуатации товара (на каждую единицу) на русском языке в одном экземпляре.
2.4.Качество и комплектность товара удостоверяется паспортом, сертификатом соответствия завода изготовителя. Указанные документы направляются к Заказчику вместе с товаром.
2.5.Переход права собственности на товар происходит в момент приемки-передачи товара Заказчику.
2.6.Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1.Общая сумма муниципального контракта составляет ________________________________________________________________рублей.
3.2. Цена на поставляемый товар, указанная в протоколе № ______ заседания котировочной комиссии администрации г. Новороссийска от _________________г., устанавливается в рублях, является фиксированной и включает в себя стоимость всех издержек, тары, упаковки, маркировки, налогов (в т. ч. НДС), стоимости доставки, разгрузочных работ, установки медицинского оборудования.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Заказчик обязуется оплатить Поставщику аванс в размере 30% от суммы контракта в течение трех дней после подписания контракта.
4.2.Окончательный расчет по настоящему контракту Заказчик обязуется произвести в течение 30 календарных дней после по факту поставки, подписания акта приемки-сдачи работ.
4.3.Исполнение обязательств по контракту оформляется актом сверки расчетов, подписываемым Поставщиком и Заказчиком.
5.СРОКИ ПОСТАВКИ
5.1.Поставка товара, предусмотренная настоящим контрактом, осуществляется Поставщиком в следующие сроки:
- начало поставки определяется датой получения на расчетный счет Поставщика авансового платежа;
- окончание поставки определяется датой поставки товара в адрес Получателя в течение 14-42 календарных дней после начала поставки по настоящему контракту.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Начало действия контракта определяется датой его подписания сторонами.
6.2. Срок окончания контракта определяется датой полного выполнения обязательств сторон по контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За качество поставленного товара ответственность несет Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Поставщик в случае нарушения сроков поставки уплачивает Заказчику пеню в размере 1,0 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по контракту.
7.4. При необоснованном отказе от исполнения своих обязательств по контракту или ненадлежащего их исполнения Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от суммы контракта на расчетный счет Заказчика.
7.5.Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор), возникших независимо от воли сторон и повлиявшим на неисполнение обязанностей по контракту. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону немедленно в течение суток;
8.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками, выданными компетентными государственными органами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по контракту.
9.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.
9.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию всех участников контракта, с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью контракта.
10.2. В случае непоставки товара в установленные сроки Заказчик имеет право одностороннего расторжения контракта с последующим применением к Поставщику санкций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
10.2. Односторонний отказ от исполнения муниципального контракта допускается в случае существенного нарушения условий контракта одной из сторон.
Нарушение муниципального контракта Поставщиком предполагается существенными в случаях: поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для получателя срок.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.2. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик Поставщик
Приложение
К О Т И Р О В О Ч Н А Я З А Я В К А
_______________________________________________________________
(наименование поставщика, подрядчика)
_______________________________________________________________
(адрес поставщика, подрядчика, тел.)
направляет запрос котировок на ___________________________________
(поставку, выполнение работ, оказание услуг)
_______________________________________________________________.
Банковский реквизиты ___________________________________________
___________________________________________
Цена контракта _______________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Цена товара включает все расходы связанные с уплатой таможенных платежей, страхования, налогов и сборов и других обязательных платежей. а также с учетом доставки, разгрузки, монтажа (в случае необходимости).
Стоимость выполнения работ подтверждается сметой, разработанной ресурсным методом в сметно-нормативной базе ГЭСН и прилагается к котировочной заявке.
№ п/п | Наименование товара, работ, услуг, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (с учетом НДС), руб. |
1 | ||||
2 |
Доставка товаров, выполнение работ будет осуществляться, по адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок.
Сроки поставки, выполнения работ, оказываемых услуг ________________.
Оплату просим произвести:
- авансовым платежом в размере 30% от стоимости контракта;
- по безналичному расчету на наш вышеуказанный расчетный счет.
В случае определения нас победителями конкурса мы обязуемся подписать муниципальный контракт на всех условиях, предложенных Вами.
С уважением,
Директор ___________________
М. П. (Ф. И.О.)
