Контракт № _ на выполнение работ

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Балахна «_____» _______________ 2009 г.

______________________________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны и Государственное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского района» (ГУ «СРЦН Балахнинского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», Шуржунова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по _______________________________________, согласно локально – сметному расчёту, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.

1.2 Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своём оборудовании и своими силами.

1.3 Срок выполнения работ - 10 дней со дня подписания государственного Контракта, согласно утверждённому сторонами графику производства работ.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, сроки окончания работ согласовываются сторонами дополнительно.

1.4 Если во время исполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, предложить расторгнуть Контракт, потребовать возмещения убытков.

1.5 Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.6 Приём выполненных работ производится в соответствии с заданием Заказчика в присутствии лица, ответственного за противопожарное состояние помещений.

1.7 Подрядчик представляет акт выполненных работ. Предоставленный Подрядчиком акт выполненных работ Заказчик рассматривает и подписывает в течение 3 – х дней либо передаёт мотивированный отказ от приёмки с указанием перечня недоделок и устанавливает сроки их устранения.

1.8 Работа считается выполненной после подписания акта приёма – сдачи работы уполномоченным представителем Заказчика (формы КС-2, КС-3, акта освидетельствования скрытых работ).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет _____________ (________) руб.., в т. ч. НДС - ______________ (______________________) руб. __ коп., согласно локально – сметному расчёту от _______________ № ___________.

2.2 Стоимость работ Подрядчика, указанная в п. 2.1 устанавливается на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит.

2.3 В сумму, указанную в п. 2.1 включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЁТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Заказчик производит оплату работы после выполнения всего объема работ по государственному контракту в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1 Подрядчик обязуется выполнить работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с перечнем работ, требованиями ГОСТ и СНиП.

4.2 Подрядчик обязан:

- выполнять на месте производства работ мероприятия по обеспечению техники безопасности и охране окружающей среды;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ.

4.3 Подрядчик имеет право заключать договоры с субподрядными организациями по согласованию с Заказчиком и несёт ответственность за надлежащее исполнение работ.

4.4 Подрядчик несёт ответственность за выполненные работы и гарантирует своевременное устранение возникших по вине Подрядчика дефектов за свой счёт в течение гарантийного срока, составляющего 3 года (в соответствии со ст. ст. 722, 723, 724 ГК РФ).

4.5 Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1 Заказчик производит приёмку и оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2 Представитель Заказчика на объекте вправе осуществлять контроль и надзор за ходом работ на:

- соответствие и качество выполненных работ, согласно локально – сметному расчёту и нормам СниП

- соблюдение правил безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды

5.3 Осуществляет технический надзор за работами.

5.4 Выполняет в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.5 Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 В случае нарушения согласованных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

6.2 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3 Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс – мажорных обстоятельств. Форс – мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Документальное подтверждение производится заинтересованной стороной.

6.4 В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путём двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в арбитражном суде.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1 Досрочное расторжение Контракта может иметь место:

7.1.1 По соглашению сторон (Контракт считается расторгнутым с момента, указанного в соглашении).

7.1.2 В судебном порядке.

7.2 В случае изменения организационно – правовой формы, реорганизации, изменения банковских реквизитов, почтового адреса, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в 5 – ти дневный срок.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до __________г.

8.2 Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств до завершения всех расчётов по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

9.2 Расторжение Контракта в одностороннем порядке не допускается.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Неотъемлемой частью Контракта является локально – сметный расчёт (приложение № 1), лицензия (приложение № 2), график выполнения работ (приложение №3).

10.2 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Заказчик: ГУ «Социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних Балахнинского

района», ,

606408 Нижегородская область,

г. Балахна, ул. 1 Мая, д. 5

Министерство финансов по Нижегородской области

л/с р/с в ГРКЦ

ГУ Банка России по Нижегородской обл.

Директор ГУ «СРЦН Балахнинского района»

_____________________