Контракт на выполнение подрядных работ

КОНТРАКТ № _______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

ст. Журавская « » 2010 г.

Муниципальное учреждение культуры «Журавский сельский Дом культуры», именуемый в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ­­­­­­­­­­­­­­________________________________, в лице _________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, (являющееся победителем в запросе котировок цен - протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по размещению муниципального заказа администрации Журавского сельского поселения(подведомственный МУК «Журавский СДК») № ___ от _______2010 года) с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, приобретенных по рыночной цене, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы: Газификация отопительной котельной МУК Журавского дома культуры по ул. Красной, 12 в ст. Журавской. Тепломеханическая часть. Прокладка трубопроводов. на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2.Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего контракта, выполняются в соответствии с утвержденными и согласованной сторонами сметной документацией, согласованным сторонами сроками выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и условия платежа

2.1. Цена, предусмотренных настоящим контрактом работ определена локальным сметным расчетом, является твердой и изменению с учетом инфляции, индексации и др. влияющих факторов не подлежит и составляет ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовым платежом 30% от всей договорной цены. Остальная оплата по факту выполненных работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. Основанием для расчетов являются форма КС-2 и справка КС-3, подписанные полномочными представителями Сторон и заверенные печатями Заказчика и Подрядчика. Не позднее чем в течение 3-х рабочих дней Заказчик проверяет указанные выше документы и при наличии несоответствий высылает замечания Подрядчику. В случае, если в течение 3-х рабочих дней замечаний не выявлено, считать Акты форма КС-2 принятыми к оплате.

.

3. Срок действия контракта

3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик выполняет работы в сроки: в течение 30 дней с момента подписания контракта. Дата окончания работ «____» ______________ 2010 г.

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан :

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. Выполнить работы в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и законодательством Российской Федерации.

4.1.3.Своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ, а также в течение 5 дней устранить недостатки работ, выявленные в процессе эксплуатации объекта, если иной срок не будет согласован актом или соглашением сторон.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.При завершении работы (этапа) принять выполненные Подрядчиком работы в течение 5 дней со дня уведомления о готовности объекта к сдаче. При этом сдачу выполненных работ организует и осуществляет Подрядчик.

4.2.2. Оплатить выполненные подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает Заказчику результат работы.

Передача результатов работы по этапам контракта осуществляется сопроводительными документами Подрядчика - актами установленной формы.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 дней после окончания работ принять выполненную работу и подписать двухсторонний акт сдачи – приемки выполненных работ, предоставленный Подрядчиком.

При обнаружении отступлений от условий контракта, от действующих строительных норм и правил, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.3. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в течение 5 дней.

5.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом контракта, и произвести ее оплату. При этом учитывается срок бюджетного финансирования.

5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки ), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 рабочих дней со дня их обнаружения, а Подрядчик в этот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

5.7. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим контрактом, несет сторона, допустившая просрочку.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае ненадлежащего исполнения работ Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в работе в 10 дневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.

6.2. Во всех случаях расторжения контракта Подрядчик обязан возвратить перечисленный аванс ( или его часть) на расчетный счет Заказчика в течение трех дней и уплатить неустойку за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства, а также уплатить неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы аванса за каждый день просрочки действующей на день уплаты неустойки и возместить понесенные Заказчиком убытки.

6.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или выявленных нарушений.

6.4.Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 12 месяцев.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

8. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба имеют одинаковую юридическую силу.

9.2. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Муниципальное учреждение культуры «Журавский сельский Дом культуры» 353154 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Журавская, ул. Красная, 12 л. с. 992.04.110.0 в ФУ администрации МО Кореновский район тел. бух. 8(861- Директор муниципального учреждения культуры «Журавский сельский Дом культуры» _____________ Глава КФХ _____________