Правовой статус документов (стр. 4 )

Подрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на сроки исполнения и Цену Договора.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

2.3. Общий объем ремонтных дноуглубительных работ на Объекте составляет 50 000 м3 грунта (пятьдесят тысяч куб. м.)

2.4. Фактический объем выполненных Работ может отличаться от указанного в пункте 2.3 Договора. Объем выполненных Работ определяется и оплачивается по результатам исполнительного промера глубин на Объекте, выполняемого Представителем Заказчика до начала и по окончании выполнения работ по договору.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации.

Статья 5. Использование договорной документации и информации

5.1. Одна Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение Объектом указанных в Техническом задании (Приложение к Договору) параметров.

6.2. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ.

6.3. Если будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, последний обязан за свой счет в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

6.4. В случае, указанном в пункте 6.3 Договора, Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

6.5. Если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента извещения Заказчика не подписал или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является Акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта. Указанное положение, как и подписание Акта о недостатках (дефектах), не лишает Подрядчика права доказывать, что дефекты (недостатки) произошли не по его вине.

6.6. В случае если Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, за которые Подрядчик несет ответственность по гарантийным обязательствам, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить такие дефекты и недостатки в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных затрат.

6.7. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик в течение одного рабочего дня после заключения настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет _____________________ (_______________________) рублей.

Срок банковской гарантии должен истекать не ранее, чем через месяц после истечения срока выполнения работ по настоящему договору.

Текст банковской гарантии Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.

При непредоставлении Подрядчиком банковской гарантии, авансовый платеж, предусмотренный настоящим договором, Заказчиком не выплачивается. При этом Заказчик не несет ответственности за неуплату аванса.

В случае непредоставления Подрядчиком банковской гарантии в течение одного рабочего дня после заключения настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и/или потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 10 (десяти) процентов от цены договора.

В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик обязан оформить и не позднее чем за два дня до окончания срока действия ранее выданной банковской гарантии предоставить Заказчику новую гарантию на тех же условиях (за исключением срока действия гарантии), что и ранее выданная гарантия. Срок действия новой гарантии должен быть согласован с Заказчиком, а если такой срок не согласован, гарантия должна быть оформлена со сроком действия три месяца с даты окончания срока действия ранее выданной гарантии. Текст новой гарантии должен быть предварительно согласован Заказчиком. В случае непредоставления Подрядчиком новой гарантии в срок, предусмотренный договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и/или потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10% от цены договора.

Статья 7. Цена Договора

7.1. Цена Договора составляет _______________ рублей, в том числе НДС (18 %) ___________рублей определяется из расчета стоимости разработки и транспортировки 1 м3 грунта, основание Локальный сметный расчёт (Приложение ).

Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит.

7.2. Источником оплаты Работ являются собственные средства Заказчика.

7.3. Цена Договора включает все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, затраты на удорожание ГСМ, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Подрядчика.

7.4. Стоимость разработки и транспортировки 1 м3 грунта при производстве дноуглубительных работ включает затраты по мобилизации и демобилизации Дноуглубительной техники, все возможные эксплуатационные расходы и простои Дноуглубительной техники, в том числе:

7.4.1 затраты на ГСМ;

7.4.2 по базированию и укрытию плавучих средств;

7.4.3 на переходы земкараванов внутри порта и рейда на расстояние до 25 км;

7.4.4 на оплату охранных буксиров на участках дноуглубительных работ, потенциально опасных в навигационном отношении;

7.4.5 на оплату буксиров, привлекаемых в состав земкаравана для переходов, требующих оформления выхода из порта;

7.4.6 на установку и демонтаж объектов временной навигационной обстановки в районе производства работ, подводного отвала и путях движения к нему;

7.4.7 на удаление посторонних предметов, обнаруженных при обследовании и препятствующих производству дноуглубительных работ;

7.4.8 на выполнение промеров глубин;

7.4.9 в связи с производственными остановками, предусмотренными «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31. 74. 08 – 94), включая остановки, связанные:

- с пропуском судов;

- с неблагоприятными метеорологическими условиями;

- с извлечением негабаритных включений размером до 40 см в составе грунта и удаление посторонних предметов, обнаруженных при обследовании и мешающих производству дноуглубительных работ;

- с очисткой специальных устройств от камней, валунов и предметов захламления;

- с затратами по ликвидации возможной технологической заносимости;

- с ограничением сроков производства дноуглубительных работ государственными органами контроля и надзора в области охраны окружающей природной среды;

- на водолазное обследование

- иные затраты.

Статья 8. Порядок и условия платежей по Договору

8.1. Оплате по Договору подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые в установленном порядке Заказчиком Работы.

8.2. Предоплата и оплата Работ осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.3. После заключения договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает предоплату в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС (18 %) – ______________ рублей __ копеек.

8.4. Окончательная оплата производится за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.

Статья 9. Сроки выполнения Работ

9.1. Работы выполняются с ______ до ________ 2013 года.

9.2. Исходной датой для определения штрафных санкций в случаях нарушения срока выполнения Работ является ________ 2013 года.

9.3. Заказчик имеет право закончить Работы раньше указанной в пункте 9.2 Договора даты при условии обеспечения соответствующего качества.

Статья 10. Обязательства Подрядчика

10.1. Назначить при необходимости Уполномоченное лицо Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного лица Подрядчика документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

10.2. В соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) разработать и согласовать с соответствующими территориальными государственными органами контроля и надзора проект производства работ (ППР). Представить его на согласование Представителю Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства Работ.

10.3. Согласовать с капитаном порта Кавказ схему организации Работ, определить места базирования и укрытия дноуглубительной техники при получении штормового предупреждения.

10.4. В соответствии с ППР обеспечить выполнение Работ в условиях действующего морского порта и не создавать препятствий его нормальному функционированию.

10.5. В соответствии с частью 2 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации для проведения Работ привлекать Дноуглубительную технику под флагом Российской Федерации.

10.6. Осуществить мобилизацию, включая переход земкараванов на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию Работ. Не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала дноуглубительных работ информировать Заказчика о постановке земкаравана на участок Работы.

10.7. Обеспечить за свой счет перестановку действующего плавучего навигационного оборудования и выставление, при необходимости, дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ, подводного отвала и путях движения к нему.

10.8. При выполнении Работ на Объекте выполнить необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды.

10.9. С момента начала выполнения Работ и до их завершения вести журнал ежедневного производства работ по форме «Общий журнал работ» согласно СНиП 3.01.01-85. По окончании Работ передать Исполнительную документацию Представителю Заказчика.

10.10. Нести полную ответственность за уплату всех необходимых налогов, пошлин и сборов, связанных с его деятельностью по реализации Договора.

10.11. По завершению выполнения Работ предъявить Объект для приемки Заказчику.

10.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Работ вывести за пределы Объекта дноуглубительную технику.

10.13. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных организаций.

10.14. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные органами Росприроднадзор.

Статья 11. Обязательства Заказчика

11.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу назначить при необходимости Уполномоченное лицо Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, с приложением копии доверенности или иных, документов, подтверждающих полномочия данного представителя.

Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения.

11.2. Обеспечить Подрядчику на весь период выполнения Работ доступ на Объект.

11.3. Рассмотреть ППР, представленный Подрядчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения передать Подрядчику согласованный ППР либо мотивированные замечания.

11.4. Осуществить компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам и за негативное воздействие на окружающую среду, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные органами Росрыболовства и Росприроднадзора.

11.5. Обеспечивать экологический мониторинг и производственный экологический контроль при производстве Работ.

11.6. Осуществлять через Представителя Заказчика контроль Работ.

11.7. Обеспечивать выполнение контрольных промеров для осуществления контроля качества Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

11.8. Оказывать содействие Подрядчику при производстве Работ, принять и оплатить результат их выполнения.

11.9. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Персонал Подрядчика

12.1. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

12.2. В ходе выполнения Работ Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ на Объекте по Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении Третьих лиц.

12.3. Подрядчик самостоятельно заключает соглашения о найме рабочей силы, размещения специалистов и рабочих, питания и других видах обеспечения.

12.4. Подрядчик за свой счет обеспечит оснащение всех работников, привлеченных для выполнения Работ или находящихся на Объекте, защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т. п.).

Статья 13. Изменения Договора

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной только, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

13.2. Все дополнительные соглашения, принятые в установленном порядке, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

Статья 14. Расторжение Договора

14.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.2. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направляет другой Стороне письменное уведомление.

14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков производства (выполнения) работ более чем на 20 (двадцать) дней против сроков, установленных пунктом 9.1 настоящего договора;

- не устранение Подрядчиком замечаний Заказчика в выполняемой работе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования.

В этом случае договор считается расторгнутым в срок, указанный Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.4. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты Представителем Заказчика.

Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, а также обстоятельства, ставшие следствием принятия органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора) и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие Стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 3 (три) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону, в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

15.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами.

15.4. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

15.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

Статья 16. Сдача и приемка Работ

16.1. Подрядчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала приемки Работ, направляет Заказчику уведомление о подтверждении, что фактически выполненные работы по Объекту соответствуют Техническому заданию (Приложение к Договору).

16.2. Работы по Договору считаются принятыми Заказчиком, а обязательства Подрядчика выполненными, с момента утверждения Акта выполненных Работ.

Статья 17. Порядок производства дноуглубительных работ

17.1. Подрядчик организует Работы в соответствии с проектом производства Работ (ППР), который им разрабатывается на основании Технического задания (Приложение к Договору) в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94).

17.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала дноуглубительных работ Подрядчик производит водолазное обследование дна и представляет Заказчику соответствующие акты.

17.3. При обнаружении в ходе водолазного обследования морского дна или при производстве Работ взрывоопасных предметов Подрядчик незамедлительно информирует Представителя Заказчика для принятия совместных мер по их удалению.

17.4. Определение объема и качества дноуглубительных работ производится ежемесячно путем выполнения исполнительного промера глубин на участке Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002)

17.5. Уполномоченные лица Сторон обязаны присутствовать и контролировать качество промерных работ.

17.6. Недобор грунта по глубине и ширине не допускаются. Переборы сверх заданного допуска, фиксируются как бросовая работа и в расчет объема выполненных Работ не включается. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только дноуглубление до проектных отметок с учетом допусков согласно «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94). 

17.7. Предлагаемая Подрядчиком технология производства Работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленных подводных отвалах.

В случае обнаружения нарушений технологии и порядка отвала грунта Подрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет.

17.8. При выполнении контрольных и исполнительных промеров глубин на участках дноуглубления измеренные глубины приводятся к нулю порта Кавказ. Перед началом Работ Стороны согласовывают используемую систему координат, формы картографических данных, состав и содержание отчетных материалов по результатам промерных работ.

17.9. Применяемые системы навигационного позиционирования при выполнении Работ должны обеспечивать среднюю квадратическую погрешность (СКП) положения глубин и расположения земснаряда не более 1,5 мм в масштабе планшета и СКП исправленной глубины не более ±0,3 м.

Статья 18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

18.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

18.3. Подрядчик обязан до начала Работ разработать и в течение всего срока строительных работ осуществлять программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил при строительстве в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 и СанПиН 2.2.3.1384-03.

18.4. Подрядчик обязан принять все образующиеся в ходе Работ отходы в собственность, включая предметы, извлеченные в ходе водолазного обследования.

18.5. Подрядчик обязан организовать регулярный вывоз сточных вод и отходов, заключить договоры на сбор, транспортировку и размещение всех видов судовых отходов с лицензированными организациями и представить указанные договоры Заказчику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора.

18.6. Подрядчик обязан разработать паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, и, в случае необходимости, иную экологическую документацию. Разработанная экологическая документация утверждается в уполномоченных органах государственной власти. Утвержденные паспорта отходов и лимиты на размещение отходов, а также проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение представляются Заказчику не позднее 80 (восьмидесяти) рабочих дней после заключения Договора.

18.7. Подрядчик обязан осуществлять расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ на Объекте, включая платежи за выбросы в атмосферу, за размещение отходов, за сбросы загрязняющих веществ в водный объект, за замутнение и химическое загрязнение акватории при проведении дноуглубительных работ и дампинге грунта в подводные отвалы и осуществлять соответствующие компенсационные платежи за негативное воздействие.

18.8. Подрядчик обязан представлять Заказчику справки о сдаче и размещении отходов, расчет платы и платежные поручения о перечислении платы за негативное воздействие до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.

18.9. Подрядчик обязан назначить ответственного за работу по охране окружающей среды и официально сообщить контактные данные указанного лица Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора.

18.10. До начала Работ Подрядчик обязан согласовать с Капитаном морского порта Кавказ план мер по предотвращению аварийных разливов нефтепродуктов и мероприятия по их ликвидации.

18.11. Подрядчик обязан ежемесячно информировать Представителя Заказчика о выполненных мероприятиях по охране окружающей среды.

18.12. На Подрядчика возлагается оплата убытков и компенсаций, подлежащих уплате Третьим лицам по искам в связи с его нарушением правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ.

18.13. Подрядчик обязан выполнять иные природоохранные мероприятия, предусмотренные Техническим заданием.

Статья 19. Ответственность Сторон

19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п.9.1. договора, Заказчик вправе потребовать уплату Подрядчиком неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

19.3. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 (одной десятой) процента от Цены Договора. Сумма неустойки, подлежащая выплате Заказчику, может быть удержана Заказчиком из любого платежа по договору.

19.4. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

19.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

19.6. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.

19.7. При отказе Подрядчика от выполнения (продолжения) Работ, убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

19.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

19.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

19.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Разрешение споров между Сторонами

20.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров.

20.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

20.3. До заявления иска одной из Сторон обязательно предъявление претензии.

20.4. Ответ на предъявленную претензию противоположной Стороной должен быть дан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

Статья 21. Вступление Договора в силу

21.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

21.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

Статья 22. Перечень приложений

22.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:

Приложение . Техническое задание.

Приложение . Расчеты стоимости разработки и транспортировки 1 м3 грунта.

Статья 23. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: » Юридический адрес: 127055 г. Москва, ул. Сущевская, стр. 7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » г. Новороссийск, ул. Почтовый адрес: Таманское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала » 6 , Отделение Сбербанка России, г. Краснодар р/с к/с	ПОДРЯДЧИК:
________________ /_______________/	________________ /_________________/

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылки на пункты документации	Сведения
Раздел 1	Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – начальник тендерного отдела Телефон/факс: (86; (8617)676-502
Раздел 1	Предмет запроса предложений: выбор организации на выполнение ремонтных дноуглубительных работ на подходном канале и акватории морского порта Кавказ
Раздел 2	Начальная (лимитная) цена договора: 20 000 000 (двадцать миллионов)рублей в т. ч. НДС Цена на выполнение работ, содержащаяся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должна быть выражена в российских рублях. Цена Договора включает все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, затраты на удорожание ГСМ, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Подрядчика.
Раздел 1	Обеспечение исполнения договора: В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик в течение одного рабочего дня после заключения настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора. Срок банковской гарантии должен истекать не ранее, чем через месяц после истечения срока выполнения работ по настоящему договору. Текст банковской гарантии Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
Раздел 1	Обеспечение заявки: не требуется
Раздел 1	Финансирование: собственные средства Заказчика.
Раздел 1	Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений
Раздел 2	Требования к участникам запроса предложений: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: - непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Раздел 5	Порядок расчетов: После заключения договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает предоплату в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, в том числе НДС (18 %) Окончательная оплата производится за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.
Раздел 2	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений · Опись документов (форма 3.1.) · Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.); · Коммерческое предложение (форма 3.3.); · Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4); · Сведения о качестве выполняемых работ (форма 3.5); · Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.6). · График выполнения работ (форма 3.7.); · Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал и копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; · Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений; · Копии регистрационных документов; · Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц), для физических лиц, в том числе ИП - копию паспорта). · Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника запроса предложений, к следующим видам работ: - п. 30.1 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами. -п. 30.2 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства. · Или копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты: - п.33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); - п. 33.9 Объекты морского транспорта.
Раздел 1	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 24 мая 2013 года