О размещении информации

Герб

Управление образования администрации

Ильинского муниципального района Пермского края

Муниципальное образовательное учреждение

«Мартыновская основная

общеобразовательная школа»

д. Мартыновцы, Ильинский район, Пермский край, 617033

тел. № 9-51-29,

ИНН/ /

____24.07.2007_________№__________________

На №__________________от ____________________

О размещении информации

Просим разместить на Интернет-сайте «Госзаказ Пермского края» запрос котировочной цены на выполнение работ по ремонту водопровода и канализации в здании МОУ «Мартыновская ООШ»

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор МОУ

«Мартыновская ООШ»

8(2

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мартыновская общеобразовательная школа»

Почтовый адрес: Пермский край, Ильинский район, д. Мартыновцы,

Телефон/

Контактное лицо:

предусматривает осуществить способом запроса котировок цен: выполнение

работ по ремонту водопровода и канализации в здании МОУ «Мартыновская ООШ».

2. Источник финансирования заказа: краевой бюджет (в том числе средства бюджета Пермского края в виде субсидий для реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа».

3. Место и условия выполнения работ: МОУ «Мартыновская ООШ»

Пермский край, Ильинский район, д. Мартыновцы

4. Срок выполнения работ: с 13 августа по 15 сентября 2007 года.

5. В цену товара должны включаться следующие расходы: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Максимальная цена контракта: рублей в т. ч НДС.

7. Срок и условия оплаты поставок товаров: Безналичный расчёт, предоплата 30% из местного бюджета, остальная сумма при условии подписания акта выполненных работ в 4 квартале 2007 года.

8. В случае Вашего согласия принять участие в поставе вышеуказанного товара просим предоставить котировочную заявку в письменной форме Пермский край, Ильинский район, д. Мартыновцы, , МОУ «Мартыновская ООШ» или по телефону 9

9. Срок подачи заявок: не позднее 17 час. 30 мин. 7 августа 2007 года (время местное) в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.

10. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола.

11. Другие существенные условия контракта:

Поскольку сметный расчёт будет являться основанием для расчётов за выполненные объёмы работ, предоставление сметного расчёта в составе материалов заявки является обязательным.

Продолжительность гарантийного периода на выполненные работы должна быть не менее 24 месяцев, на оборудование не менее 12 месяцев, с даты сдачи работ заказчику.

12. Форма котировочной заявки и проект муниципального контракта прилагаются (Приложение 2 и 3).

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Директор МОУ

«Мартыновская ООШ»

-

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата « ___» _______ 2007 г.

Кому: МОУ «Мартыновская основная общеобразовательная школа».

Адрес: Пермский край, Ильинский рай он, д. Мартыновцы

1. Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, мы,

_________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение (для юридического лица), Ф. И.О., место жительства (для физического лица)

(банковские реквизиты Участника размещения заказа)

предлагаем выполнить работ по ремонту водопровода и канализации в здании МОУ «Мартыновская ООШ» в соответствии с требованиями запроса котировочной цены, подтвержденные прилагаемой таблицей, которая является частью настоящей заявки:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Цена контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.	руб.
2.	Срок выполнения работ
3.	Срок предоставления гарантии на выполненные работы	месяцев

2. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях, указанных в запросе котировочной цены и согласны с имеющимся в нём порядком платежей.

3. Место выполнения работ: Пермский край, Ильинский район, д. Мартыновцы, здание Мартыновская ООШ.

4. Заявка имеет следующие приложения:

Проектная документация, включая расчёт цены контракта в форме сметного расчёта;

копия лицензии на выполнение работ, предусмотренных в запросе котировок.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Вами запроса котировочной цены и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________________ _____________________

(Ф. И.О. , должность) (подпись, печать)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

д. Мартыновцы "__" ______ 2007г.

Муниципальный заказчик - МОУ « Мартыновская основная общеобразовательная школа» в лице _директора школы Гачеговой Натальи Викторовны, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,

и ______________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_________________________________________, действующий на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа (протокол от____________________) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по __________________________________________________

1.2 Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы не позднее ____________

1.3. Работы, выполняемые согласно настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а материалы, используемые для ремонта, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4 Работы и материалы, не соответствующие требованиям п. 1.5 настоящего Контракта, не принимается Заказчиком и считается невыполненными.

1.5 Настоящий Контракт заключен на основании протокол от ____________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ;

г) обеспечивает оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью работ в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ.

2.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;

д) вправе получать оплату за работы в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик в присутствии Подрядчика производит проверку объема, сроков выполненных работ, а также наличия документов, подтверждающих качество работ.

3.2. При завершении этапа выполнения работ два экземпляра подписанного Подрядчиком Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполнения работ и затрат по форме КС-3 с приложением к ним документов (материалов), предусмотренных техническим заданием направляются Заккзчику.

3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения актов выполненных работ и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ, или мотивированный отказ.

3.4. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течение 10 дней со дня получения им акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов продукции без дополнительной оплаты.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Выполненные работы Заказчик оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложению N 3.

4.2. Оплата выполненных работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом выполненных работ КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счетов в течение 10 календарных дней с момента получения счета.

4.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичной форме

- предоплата производится в размере до 30% от сметной стоимости работ в течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта.

- окончательный расчет производится Заказчиком производится по факту выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и акта приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Поставщик несет ответственность за качество выполненных работ) и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ допущенные по вине Поставщика.

5.2. В случае неустранения дефектов в течение 10 дней с момента выставления соответствующих претензий Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Досрочное расторжение Контракта не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

5.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.9. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Пермского края.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация МОУ "Мартыновская ООШ» вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта и до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МОУ Мартыновская основная общеобразовательная школа

617033 Пермский край, Ильинский район, д. Мартыновцы,

р/сч в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

, л/сч в Финансовом управлении Ильинского муниципального района

Поставщик:

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, Поставщика).

Заказчик: Поставщик:

______________ _________________

. М. П. М. П.

"___ " ______ 2007 г. "___ " _______ 2007 г.