Государственный контракт

Приложение

к конкурсной документации

Проект

Великий Новгород «_____»______________2009 года

Администрация Новгородской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», . Г., действующего на основании доверенности № 000/1и-25 от 01.01.2001, от имени Новгородской области, с одной стороны и ________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по изготовлению комплектов юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода» (далее Услуги).

1.2. Объём оказываемых Услуг – изготовление 7000 (Семи тысяч) комплектов юбилейных медалей «В память 1150-летия Великого Новгорода».

1.3. Услуги оказываются в соответствии с техническим заданием (Приложение к Контракту), являющемся его неотъемлемой частью.

В один комплект входят:

- юбилейная медаль «В память 1150-летия Великого Новгорода»;

- удостоверение о награждении юбилейной медалью «В память 1150-летия Великого Новгорода»;

- футляр.

1.4. Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам проведения открытого конкурса.

2. Место, сроки и иные условия оказания Услуг

2.1. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно.

2.2. Срок оказания Услуг: в течение ____ (_________) календарных дней с даты заключения Контракта.

2.3. Доставка изготовленных комплектов медалей осуществляется за счет и транспортом Исполнителя по адресу: Великий Новгород, пл. Победы-Софийская,.

2.4. Исполнитель передает, а Заказчик принимает Услуги по Акту приема-передачи оказанных Услуг.

3. Цена и порядок расчетов по Контракту

3.1. Цена Контракта составляет ____________(__________) рублей и включает стоимость Услуг, стоимость материалов, транспортные расходы Исполнителя, расходы на оплату таможенных пошлин и лицензионных сборов, услуг по сертификации, уплату налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей.

3.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме пункта 3.3. настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Расчеты по Контракту осуществляются перечислением денежных средств на счет исполнителя в следующем порядке:

- 30 % от цены Контракта - в течение 10 (Десяти) банковских дней после даты заключения государственного контракта;

- окончательный расчет по Контракту - течение 10 (Десяти) банковских дней после даты подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг.

3.5. При расчетах с Исполнителем используется валюта Российской Федерации – рубль.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Исполнителя исполнения его обязательств по Контракту.

4.1.2. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлением от условий Контракта, что ухудшило результат оказанных Услуг потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение 10 (Десяти) календарных дней, а при несвоевременном устранении недостатков Исполнителем устранить дефекты своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Исполнителя, и потребовать возмещения убытков.

4.1.3. Полностью или частично отказаться от исполнения Контракта, в случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем согласно условиям Контракта Услуг.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. На своевременную и в полном объеме оплату оказанных по Контракту Услуг.

4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения иных обязательств по Контракту.

4.4. Исполнитель обязуется:

4.4.1. Своевременно и качественно оказать Услуги и сдать результат Заказчику в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

4.4.2. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.4.3. При обнаружении недостатков по требованию Заказчика безвозмездно устранить их в согласованный с Заказчиком срок с момента его извещения Заказчиком об обнаружении недостатков.

4.4.4. Вместе с передачей результата оказанных Услуг передать сертификаты качества, сертификаты соответствия и иную необходимую информацию на русском языке.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (за исключением сроков оказания Услуг и сроков устранения недостатков), предусмотренных в Контракте, он обязан в срок не позднее 10 (Десяти) дней после получения письменного уведомления от Заказчика оплатить неустойку в размере 10% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, сроков устранения недостатков более чем на 5 (Пять) календарных дней Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной семьдесят пятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день просрочки.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком иных споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством.

7. Срок действия Контракта

7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по исполнению Сторонами взаимных обязательств.

8. Расторжение контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в случае, указанном в п. 4.1.4 Контракта.

8. Прочие условия

9.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения в Контракт являются его неотъемлемой частью и имеют равную юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.4. Контракт, внесенные в него в порядке, установленном п.10.2. изменения, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию какой-либо из Сторон Контракта без согласия другой Стороны, если иное не установлено действующим законодательством.

9.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности переходят новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. В случае изменения местонахождения и (или) реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 10 (Десяти) дней в письменном виде.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Администрация Новгородской области Великий Новгород,
пл. Победы-Софийская,.

Банковские реквизиты:

текущий счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, Великий Новгород, , ОКПО, ОКВЭД-75.11.21, ОКАТО-, ОКОГУ-23010, ОКОПФ-81, ОКФС-13, ОГРН – , ,

Первый заместитель Главы администрации области

«___»______2009 года

Приложение

к государственному контракту

от «___» ______________ 2009 г. №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В изготовление комплектов медалей входит:

1. Изготовление 7000 (Семи тысяч) экземпляров юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода» в соответствии с описанием и образцом.

1.1. Описание юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода»:

Юбилейная медаль «В память 1150-летия Великого Новгорода» изготовлена из латуни. Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали - изображение памятника «Тысячелетие России». По окружности имеется надпись: «В память 1150-летия Великого Новгорода». На оборотной стороне в центре изображен герб Новгородской области. Под гербом располагаются цифры «». Все имеющиеся изображения и цифры на обеих сторонах медали рельефные.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с тремя вертикальными полосами (слева направо) синего, белого и красного цвета соответственно соотносящимися между собой как 1:2:1.

1.2. Образец юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода».

2. Изготовление 7000 (Семи тысяч) экземпляров удостоверений к юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода».

2.1. Описание удостоверения к юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода»:

Удостоверение о награждении юбилейной медалью «В память 1150-летия Великого Новгорода» представляет собой двухстраничную книжку размером 15 x 10,5 см без обложки.

На лицевой стороне удостоверения располагается надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА».

На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части слева располагается цветное изображение герба Новгородской области. Под изображением герба по центру слова: «Новгородская область». Ниже располагается надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __». Под ней помещаются три пустые строки с надписями: «фамилия», «имя», «отчество».

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру в четыре строки располагается надпись: «В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от _______№__ предъявитель настоящего удостоверения награжден(а)». Ниже по центру в три строки располагается надпись: «ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА». Ниже в левом углу в две строки располагается надпись: «Губернатор Новгородской области», под ней надпись в одну строку: «МП________(Ф. И.О.)».

подпись

Надписи «УДОСТОВЕРЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА», «УДОСТОВЕРЕНИЕ №__» и «ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА» отпечатаны красной краской, весь остальной текст - черной краской.

2.2. Образец удостоверения к юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода».

15 см

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ

МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»

10,5 см

Герб

Новгородской

области

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__

______________

(фамилия)

_______________

(имя)

_______________

(отчество)

В соответствии с Указом Губернатора

Новгородской области от __№__

предъявитель настоящего удостоверения

награжден(а)

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ

«В ПАМЯТЬ 1150-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»

Губернатор
Новгородской области

МП____________(Ф. И.О.)

(подпись)

3. Изготовление 7000 (Семи тысяч) футляров для юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода».

3.1. Футляр для юбилейной медали изготавливается из картона и обтягивается искусственной кожей черного цвета. Размеры футляра в закрытом состоянии составляют 18 х 12 х 3 см. На крышке футляра посередине располагается надпись «В ПАМЯТЬ 1150 ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА», выполненная методом тиснения фольги золотистого цвета.

Внутренняя часть футляра отделывается шелковой тканью серебристого цвета. Ложе разделено пополам для медали и удостоверения. В ложе для медали вкладывается подушечка, обтянутая серебристой шелковой тканью.

3.2. Образец футляра для юбилейной медали «В память 1150-летия Великого Новгорода».

3.2.1 В закрытом состоянии:

3.2.2. В открытом состоянии:

Заказчик:

Исполнитель:

 

Первый заместитель Главы администрации области

«___»______2009 года



Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.