Государственный контракт на оказание услуг связи – предоставление доступа к сети передачи данных Интернет и услуг телематических служб для Калининградской областной Думы в период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года

Проект контракта (провайдер сети Интернет)

10 Июня 2007 г., Воскресенье

ПРОЕКТ


«Утверждаю»
Председатель Калининградской
областной Думы
________________
« 14 » мая 2007 г.

Государственный контракт
на оказание услуг связи – предоставление доступа
к сети передачи данных Интернет и услуг телематических служб
для Калининградской областной Думы
в период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года.

г. Калининград «__ » ____________2007 года

Калининградская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Закона Калининградской области «О Калининградской областной Думе», и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт со всеми приложениями и документацией, на которую есть ссылка, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ КОНТРАКТА

1.1. На основании решения котировочной комиссии, образованной Калининградской областной Думой (протокол №______ от «____» _______2007 года), Исполнитель предоставляет Заказчику услуги передачи данных и телематических служб с использованием сети передачи данных и технических средств Исполнителя, далее – УСЛУГИ, в соответствии с Положением об оказании услуг выделенного доступа к сети Исполнителя, далее ПОЛОЖЕНИЕ (Приложение настоящего Контракта), Бланком заказа на предоставление доступа к сети Интернет, далее БЛАНК ЗАКАЗА (Приложение настоящего Контракта) и Качественными показателями УСЛУГ (Приложение настоящего Контракта).
1.2. УСЛУГИ оказываются на основании лицензии №______ «Предоставление услуг телематических служб» и лицензии №______ «Предоставление услуг передачи данных».
1.3. Срок оказания УСЛУГ – период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В срок до _____________ после подписания настоящего Контракта обеими Сторонами своими силами и за свой счет обеспечить подключение сети Заказчика к сети Исполнителя в соответствии с БЛАНКОМ ЗАКАЗА.
2.1.2. Предоставлять Заказчику УСЛУГИ в соответствии с БЛАНКОМ ЗАКАЗА, ПОЛОЖЕНИЕМ и условиями Контракта.
2.1.3. Гарантировать качество предоставляемых УСЛУГ. Под снижением качества УСЛУГ здесь и далее принимается – снижение пропускной способности порта доступа к УСЛУГАМ, ухудшение норм показателей, а именно: времени доступа, времени переноса IP-пакетов, коэффициента потерь и ошибок в IP-пакетах. Качественные показатели предоставляемых услуг приведены в Приложении №3 настоящего Контракта.
2.1.4. Вести учет УСЛУГ, потребленных Заказчиком. Выставлять счета на оплату подключения и УСЛУГ в соответствии с условиями Контракта, а также ежемесячно направлять Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях в сети и о различных изменениях в сети, затрудняющих или ухудшающих получение УСЛУГ.
2.1.6. Обеспечивать предоставление УСЛУГ Заказчику в полном объеме 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, ежедневно, без перерывов, с учетом эксплуатационных характеристик, указанных в ПОЛОЖЕНИИ, и с гарантированным согласно п. 2.1.3. Контракта качеством, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.7 Контракта, и случаев проведения необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб Заказчику.
2.1.7. Информировать Заказчика о проведении необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных работ и уведомлять в письменной форме за 48 (Сорок восемь) часов с указанием их продолжительности, предварительно согласовав время проведения указанных работ с Заказчиком.
2.1.8. Предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях, при этом Исполнитель не несет ответственности за возможные перерывы в предоставлении УСЛУГ Заказчику, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.
2.1.9. Подготовить и направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по подключению. Датой начала оказания УСЛУГ является дата, указанная в этом Акте.
2.1.10. В случае перерыва в предоставлении УСЛУГ, а равно снижение согласно п. 2.1.3 Контракта качества УСЛУГ (если при этом отсутствует вина Заказчика) и с учетом эксплуатационных характеристик, указанных в ПОЛОЖЕНИИ, Исполнитель обязан:
2.1.10.1. Зарегистрировать факт в журнале регистрации перерывов (снижения качества) в предоставлении УСЛУГ в течение 30 (Тридцати) минут с момента возникновения перерыва.
2.1.10.2. Если при этом присутствует вина Исполнителя, устранить причину перерыва (снижения качества) и возобновить предоставление УСЛУГ с гарантированным согласно п. 2.1.3 качеством.
2.1.10.3. Подписать с Заказчиком двухсторонний технический акт, подтверждающий факт перерыва (снижения качества) с указанием причины и времени перерыва (снижения качества).
2.1.10.4. Период перерыва (снижения качества) исчисляется с момента приостановки (начала снижения качества) в предоставлении УСЛУГ и заканчивается в момент возобновления предоставления УСЛУГ Заказчику с гарантированным согласно п. 2.1.3 качеством, зафиксированных в журнале регистрации перерывов (снижения качества).
2.1.11. В случае перерыва (снижения качества) в предоставлении УСЛУГ, если при этом отсутствует вина Заказчика, с учетом эксплуатационных характеристик, указанных в ПОЛОЖЕНИИ, Исполнитель снижает стоимость УСЛУГ Заказчику в месяце подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (предоставления услуг), подтверждающего факт перерыва (снижения качества), в размере 1/720 (Одной семьсот двадцатой) части от минимальной абонентской платы за каждый полный час перерыва (снижения качества) в предоставлении УСЛУГ.
Перерывы (снижения качества) до 30 (Тридцати) минут включительно подлежат оплате обычным порядком.
Перерывы (снижения качества) свыше 30 (Тридцати) минут округляются до полного часа.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Ограничить или приостановить предоставление УСЛУГ, если возникли обстоятельства, при которых:
– предоставление УСЛУГ может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей;
– предоставление УСЛУГ невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных препятствий;
– Заказчик не производит платежи за предоставленные УСЛУГИ в течение трех месяцев;
– Заказчик для незаконных целей эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или использует не сертифицированное оборудование.
– Заказчик создает угрозу для должного функционирования сети или оборудования Исполнителя или других его клиентов.
Ограничение или приостановление предоставления УСЛУГ в каждом конкретном случае должно быть обосновано.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Использовать предоставленные УСЛУГИ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в отрасли Связи и придерживаться процедур и протоколов, используемых Исполнителем.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату УСЛУГ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.3. Не использовать УСЛУГИ для незаконных целей, не получать и не использовать их незаконным способом; эксплуатировать необходимое для получения УСЛУГ оборудование с соблюдением правил технической безопасности, применять сертифицированное оборудование.
2.3.4. Не использовать УСЛУГИ таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и обороноспособности государства.
2.3.5. Подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по подключению к точке доступа Исполнителя нового узла Заказчика, направленный в соответствии с п. 2.1.9 Контракта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания вышеуказанного Акта. В случае направления мотивированного отказа Стороны согласовывают порядок и сроки устранения недостатков Исполнителем.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На изменение характеристик УСЛУГ (скорость доступа, объем трафика, тип интерфейса) в соответствии с техническими возможностями Исполнителя.
2.4.2. Предъявлять претензии по расчетам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю УСЛУГИ в соответствии с БЛАНКОМ ЗАКАЗА, оформляемым в соответствии с Приложением № 2 Контракта, который содержит тарифы Исполнителя. Расчеты между Сторонами осуществляются ежемесячно.
Тарифы Исполнителя остаются неизменными в течение всего срока действия настоящего Контракта.
3.2. При возникновении перерывов (снижения качества) в предоставлении УСЛУГ в случаях, оговоренных в п. 2.1.6. и в п. 2.1.11. Контракта, УСЛУГИ подлежат оплате в соответствии с фактически оказанным объемом.
3.3. Стоимость УСЛУГ включает в себя:
– стоимость организации точки присоединения согласно БЛАНКА ЗАКАЗА;
– ежемесячную абонентскую плату за минимальный объем трафика согласно БЛАНКА ЗАКАЗА;
– стоимость трафика свыше минимального объема, включенного в абонентскую плату, по тарифу, указанному в БЛАНКЕ ЗАКАЗА.
3.4. Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания БЛАНКА ЗАКАЗА выставляет Заказчику счет за подключение новых (переключение (изменение скорости порта) узлов доступа к УСЛУГАМ. Заказчик производит оплату счета, выставленного Исполнителем, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его выставления. Подключение нового узла Заказчика к точке доступа Исполнителя производится только после оплаты Заказчиком счета, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты, произведенной на условиях Контракта.
3.5. Если подключение (переключение) было произведено не с первого числа месяца, размер платы за УСЛУГИ в месяце подключения определяется исходя из фактически отработанных дней в месяце подключения, включая день подключения.
3.6. Исполнитель ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, выставляет Заказчику счет за фактически оказанные в расчетном месяце УСЛУГИ, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в двух экземплярах. Счета выставляются в валюте Российской Федерации (рублях). Копии финансовых документов направляются по факсу, оригиналы – почтовой связью. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) является подтверждением факта и объема оказанных Исполнителем Заказчику УСЛУГ в расчетном периоде. Подписанный оригинал Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик не направит Исполнителю свои письменные возражения, то УСЛУГИ будут считаться принятыми с даты, указанной в Акте.
3.7. Заказчик производит оплату счета в срок до последнего числа месяца, следующего за расчетным.
3.8. В случае изменения скорости порта (организации нового порта) доступа, если Заказчик согласен на использование порта доступа на новых условиях, стороны оформляют новый БЛАНК ЗАКАЗА. При этом если скорость порта доступа изменяется в сторону увеличения, Заказчик оплачивает Исполнителю разницу между платами за подключение в соответствии с тарифами, если скорость доступа изменяется в сторону уменьшения - разница между платами за подключение Заказчику не возвращается.
3.9. Датой начала предоставления УСЛУГ считается дата, указанная в Акте сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по подключению.
3.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
Заказчик обязан уплатить такую пеню в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты соответствующего требования Исполнителя. В случае просрочки платежей Заказчиком более чем на три месяца Исполнитель имеет право приостановить или ограничить предоставление УСЛУГ до момента оплаты с предварительным уведомлением за 7 (Семь) рабочих дней о такой приостановке.
4.3. В случае нарушения сроков подключения к точке доступа Исполнителя нового узла Заказчика, некачественного и не в полном объеме предоставления УСЛУГ Заказчику согласно БЛАНКУ ЗАКАЗА, ПОЛОЖЕНИЮ и п.2.1.3. Контракта, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
4.4. В случае перерыва в предоставлении УСЛУГ, а равно снижения качества УСЛУГ по вине Исполнителя, Заказчик имеет право потребовать возмещение убытков.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

5.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Контракта, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия Контракта, так и по окончании его действия в течение 3 (Трех) лет, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон.
5.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию.
5.3. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2007 года.
6.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Контракт может быть досрочно прекращен:
6.3.1. по соглашению Сторон.
6.3.2. по инициативе Заказчика, с письменным предупреждением Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней.
Заказчик обязан произвести оплату всех УСЛУГ, полученных до момента отключения.
6.3.3. по инициативе Исполнителя, с письменным предупреждением Заказчика за 30 (Тридцать) календарных дней с указанием причин.
6.4. При расторжении Контракта по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению сторон.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Контракту она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств, подтвержденные актами компетентных органов. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.
7.3. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту пропорционально сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев Стороны могут, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и (или) возможность расторжения Контракта.
7.4. Если невыполнение обязательств по Контракту вследствие непреодолимой силы длится более 2 (Двух) месяцев и невозможно точно определить дату прекращения такого невыполнения в пределах последующих 10 (Десяти) дней, любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта, известив об этом другую сторону.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (Двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
8.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке в сроки, определенные в п. 8.1 Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче одной стороной Контракта другой, должны передаваться письменно по следующим адресам и факсам:
Исполнитель Заказчик
Калининградская областная Дума, ,
8.4. При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать о таких изменениях друг друга путем письменного уведомления в трехдневный срок. В противном случае сторона, направившая счет, уведомление по последнему известному адресу, не несет ответственности, вытекающей из условий договора, в связи с неполучением другой стороной соответствующего счета (уведомления).
8.5. Все изменения и дополнения Контракта производятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
8.7. Контракт вместе с Приложениями составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение Положение об оказании услуги выделенного доступа к сети Исполнителя – Интернет на 4-х листах
Приложение Бланк заказ на предоставление доступа к сети Интернет на 2-х листах
Приложение Качественные показатели предоставляемых услуг на 2-х листах

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  Заказчик: Исполнитель:

Полное наименование сторон: Калининградская областная Дума
Юридический адрес: 7

Адрес для переписки: 7
ИНН:
КПП:
Банк УФК МФ по Калининградской области
Лицевой счет № ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет: -
Контактные лица по расчетам (ФИО) ,
начальник отдела бухучета и отчетности
E-mail: *****@***kaliningrad. org
Телефон: (40
Факс: (40
Контактные лица по тех. вопросам ,
начальник отдела информатизации и компьютерных технологий
E-mail: *****@***kaliningrad. org
Телефон: (40
Факс: (40

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:   Заказчик:
 Председатель
 Калининградской областной Думы



______________________   ____________________

 
 м. п.  м. п.

«__» _________ 2007 г.  «__» ________ 2007 г.

Приложения 

ПРОЕКТ

«Утверждаю»
Председатель Калининградской
областной Думы

________________
« 14 » мая 2007 г.


Приложение
к государственному контракту на оказание услуг связи – предоставление доступа

к сети передачи данных Интернет и услуг телематических служб
для Калининградской областной Думы
в период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года.


г. Калининград  «___ »________ 2007 года

Положение об оказании услуги
выделенного доступа к сети Исполнителя

Настоящий документ описывает техническую политику (методы, подходы, организационно-технические принципы), применяемую Исполнителем при оказании услуги выделенного доступа (далее «Услуга») к IP сети Исполнителя (далее «Сеть Исполнителя»). БЛАНК ЗАКАЗА к Контракту с Заказчиком о межсетевом взаимодействии в процессе предоставления Услуги должен содержать условие о соблюдении обеими сторонами настоящего документа.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

IP Сеть Исполнителя – часть публичной сети Интернет, состоящая из узлов Исполнителя и его региональных представителей, а также каналов, соединяющих эти узлы, дата-центров Исполнителя и информационных хостов клиентов Исполнителя.
Магистральная сеть Исполнителя – часть Сети Исполнителя, состоящая из узлов Исполнителя и его региональных представителей, а также каналов, соединяющих эти узлы.
Доступность сети - отношение времени нахождения компонентов сети в рабочем состоянии к общей продолжительности интервала наблюдения (месяц).
Трафик – совокупность данных, переданных по сети Интернет.
Трафик Заказчика – совокупность данных, полученных Заказчиком из Сети Исполнителя (входящий трафик) или посланных Заказчиком в Сеть Исполнителя (исходящий трафик).


2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ


Заказчику круглосуточно обеспечивается постоянное соединение его узлов доступа с соответствующими портами узлов Сети Исполнителя с получением постоянного доступа к ресурсам всемирной сети Интернет.
Заказчик имеет право управлять приемом анонсов сетей на своей стороне, равно как и анонсированием своих сетей в Сеть Исполнителя. Для управления анонсами своих сетей через Сеть Исполнителя Заказчик может использовать bgp communities, опубликованные в AS12389 в базе RIPE. Любое изменение политики маршрутизации на Сети Исполнителя будет заблаговременно отражено в базе RIPE.
Конкретный состав, условия и параметры Услуги и дополнительных Услуг определяются в соответствии с Бланком заказа. Порядок предоставления дополнительных Услуг определяется отдельными положениями.
Заказчик вправе потребовать изменений или модификаций в оказываемой Услуге, направив Исполнителю уведомление с подробным описанием своих запросов и желаемых сроков выполнения таких работ. Исполнитель должен сообщить ориентировочную стоимость и дату выполнения этих работ.

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ

Услуга предоставляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Совокупная доступность (работоспособность) магистральных сетей и оборудования узлов Исполнителя, задействованных в предоставлении Услуги, составляет не менее 99,5% в месяц.
Исполнитель предоставляет гарантии качества только на своей магистральной сети.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

По окончании срока действия Контракта или в случае его расторжения Заказчик утрачивает права на использование IP-адресов, предоставляемых Исполнителем.
Исполнитель не несет ответственности за недоступность отдельных узлов или ресурсов всемирной системы Интернет, администрируемых третьими сторонами. Случаи такой недоступности не являются перерывами связи.
Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и иными организациями за соблюдение порядка и правил работы подключенных им к сети третьих лиц.
Стороны обязуются немедленно оповещать друг друга обо всех известных случаях и предполагаемых попытках нарушения безопасности информационных ресурсов сети Исполнителя (в том числе, направленных на Заказчика или исходящих от Заказчика).
В случае установленных нарушений информационной безопасности Заказчик должен незамедлительно предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию об источнике нарушений и его деятельности и принять необходимые меры по пресечению незаконной деятельности, включая приостановку оказания Услуги до устранения причины нарушения безопасности информации.
Защита информационных ресурсов Заказчика может осуществляться при помощи Исполнителя, и в таком случае это является предметом отдельного договора. В противном случае Заказчик самостоятельно несет ответственность за защиту своих ресурсов от любых угроз из сети Интернет.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


Техническая поддержка Заказчику оказывается круглосуточно по телефонной линии и по электронной почте.
Исполнитель будет предпринимать меры для устранения неисправностей, перерывов или ухудшения качества оказываемой Услуги.
Заказчик незамедлительно сообщает о необходимости технического обслуживания в службу эксплуатации Исполнителя. Исполнитель фиксирует время обращения Заказчика, выясняет причину повреждения и предпримет необходимые меры для устранения повреждений. Исполнитель также уведомляет Заказчика о предпринятых мерах по устранению повреждений по его запросу.
В случае обнаружения Заказчиком поступления на своё конечное оборудование из сети Интернет нежелательного трафика, не обусловленного действиями самого Заказчика, носящего регулярный характер и при этом создающего угрозу нормальному функционированию сетевого оборудования или вводящего Заказчика в дополнительные расходы на оплату такого трафика, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя блокировать такой трафик перед той точкой, где происходит его учёт. При этом Заказчик в своём запросе должен указать конкретные формальные критерии для блокирования (фильтрации) нежелательного трафика. Заказчик обязан сообщить, какой из его ресурсов подлежит атаке, с какого адреса ведется атака и направить по электронной почте Исполнителю сообщение о необходимости установки фильтра на предоставленном ему порту для блокировки нежелательного трафика. Исполнитель при получении такого запроса обязан в течение 1 (одного) часа в рабочее время и в течение 6 (шести) часов во внерабочее время ввести требуемое блокирование (фильтрацию) трафика. Снятие блокирования (фильтрации) нежелательного трафика происходит согласно запросу Заказчика по аналогичной процедуре. В случае непоступления от Заказчика запроса о блокировании (фильтрации) нежелательного трафика весь поступающий трафик учитывается при расчёте оплаты Услуги.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:   Заказчик:

 Председатель
 Калининградской областной Думы


___________________  ____________________


 м. п.  м. п.

«__» _________ 2007 г.  «__» ________ 2007 г.


ПРОЕКТ

«Утверждаю»
Председатель Калининградской
областной Думы
________________


« 14 » мая 2007 г.



Приложение
к государственному контрактуна оказание услуг связи – предоставление доступа

к сети передачиданных Интернет и услуг телематических служб
для Калининградской областной Думы
в период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года.

г. Калининград  «___ »__________ 2007 года



Бланк заказа
на предоставление доступа к сети Интернет

Характеристики соединения:

1. Скорость доступа в сеть "Интернет" - не менее 512 Кбит/c
2. Тип порта, через который осуществляется доступ в сеть "Интернет"  - выделенный, синхронный
3. Объем потребляемого трафика  - без учета трафика
4. Скорость канала передачи данных до провайдера  - 11 Мбит/c
5. Тип протокола подключения - RadioEthernet
6. Адрес точки подключения Заказчика  -
7. Срок организации доступа (дата)
8. Атрибуты доступа Заказчика:  IP-адрес
 Маска
 Шлюз
 MAC
9. Дополнительные выделенные подсети
10. Электронный почтовый адрес Заказчика
11. Номер лицевого счета
12. Единовременная стоимость организации подключения
13. Ежемесячная абонентская плата (включая НДС)
1. Исполнитель осуществляет бесплатную поддержку (количество IP-адресов, количество дополнительных IP-подсетей), осуществляет бесплатную поддержку первичной и вторичной зон DNS.
2. Предоставленный Заказчиком и прописанный в маршрутизации физический адрес (MAC-адрес) сетевого интерфейса, на котором настроены атрибуты доступа Заказчика, изменяется только на основании письменного заявления Заказчика.
3. Тарифы установлены в валюте Российской Федерации (в рублях).
4. Тарифы установлены с учетом всех налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе НДС).

Исполнитель:  Заказчик:

 Председатель
 Калининградской областной Думы


___________________  ____________________


 м. п.  м. п.

«__» _________ 2007 г.  «__» ________ 2007 г.

ПРОЕКТ

«Утверждаю»
Председатель Калининградской
областной Думы
________________

« 14 » мая 2007 г.



Приложение
к государственному контракту на оказание услуг связи – предоставление доступа

к сети передачи данных Интернет и услуг телематических служб
для Калининградской областной Думы в период с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года.

г. Калининград   «___ » ______________2007 года

Качественные показатели предоставляемых услуг

Заказчику, пользующемуся информационной сетью Исполнителя, гарантируются качественные показатели в соответствии с руководящими документами отрасли РД 45. “Сети и службы передачи данных”, РД 45. “Телематические службы” и стандартами МСЭ-Т Х.135-Х.139, рекомендациями RCF.
Качество обслуживания обеспечивается:
– использованием высококачественной инфраструктуры информационной сети для подключения Заказчика, использованием качественных выделенных цифровых каналов и каналообразующего оборудования;
– комплексным предоставлением пакета услуг;
– круглосуточной работой Центра управления, которая обеспечивается сменой Исполнителя;
– телефонной линией поддержки, по которой Заказчик может получить консультацию ____________;
– использованием стандартных протоколов сопряжения.

Для идентификации Заказчика в сети предоставляется персональный или групповой адрес типа: <имя пользователя>@<адрес пользователя> и пароль для идентификации.
При работе выделение адреса будет проводиться согласно требованиям документов RFC, RIPE, а также в соответствии с Правилами администрирования домена в зоне RU.

Исполнитель:  Заказчик:

 Председатель
 Калининградской областной Думы



___________________  ____________________


 м. п.  м. п.  

«__» _________ 2007 г.  «__» ________ 2007 г.  



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Компьютерные сети
на чем построен интернет

Основы государства

Проекты по теме:

Калининград
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрамотностьГрафикиГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДетские домаДетское дополнительное образованиеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломные работыДипломыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПатриотизмПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолитикаПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПроверочные работыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСловариСлужбаСметная документацияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТранспортТребованияТрудовое правоТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.