Председатель товарищества

собственников жилья «Ивановское»

________________

«____»____________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома товарищества собственников жилья «Ивановское» находящегося по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское, д. 3.

2010 год

Перечень документов,

входящих в состав документации по комиссионному отбору

1.

Инструкция участникам комиссионного отбора (форма 1)

2.

Информационная карта (форма 2)

3.

Письмо-заявка с анкетой участника (форма 3)

4.

Уведомление (форма 4)

5.

Проект договора (форма 5)

Форма №1

Инструкция участникам комиссионного отбора

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения.

комиссионный отбор - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

организатор комиссионного отбора - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация либо юридическое лицо, привлеченное на основании договора заказчиком для осуществления функций организатора комиссионного отбора;

комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком;

участник комиссионного отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;

предмет комиссионного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Старожиловского района Рязанской области;

документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников комиссионного отбора по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах комиссионного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

заявка на участие в комиссионном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника комиссионного отбора заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.2. Законодательное регулирование.

Комиссионный отбор проводится в соответствии постановлением Правительства Рязанской области от 01.01.2001 года № 25 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

1.3. Комиссионный отбор подрядных организаций проводится товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

1.4. При проведении комиссионного отбора в состав комиссии включаются представители заказчика, собственников помещений в многоквартирном доме и представители органа местного самоуправления.

1.5. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный штатный состав, опыт работы по аналогичным работам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

2. Порядок проведения комиссионного отбора подрядных

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

2.1. Функции заказчика по проведению комиссионного отбора.

Заказчик при проведении комиссионного отбора осуществляет следующие функции:

- принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;

- не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении комиссионного отбора в средствах массовой информации принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;

- издает распорядительный документ о проведении комиссионного отбора;

- определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

- определяет стоимость выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта комиссионного отбора;

- утверждает результаты комиссионного отбора;

- заключает в срок, установленный документацией, договор с организацией, определенной по итогам комиссионного отбора.

2.2. Функции организатора комиссионного отбора.

Организатор при проведении комиссионного отбора осуществляет следующие функции:

- организует подготовку необходимой документации;

- предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;

- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе.

2.3. Функции, права и обязанности комиссии.

2.3.1. При проведении комиссионных отборов члены комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

2.3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

2.3.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе.

2.4. Функции участника комиссионного отбора.

Участник комиссионного отбора:

- несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе;

- вправе предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по выполнению капитального ремонта;

- представляет и регистрирует у организатора комиссионного отбора заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора;

- вправе присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок;

- по итогам комиссионного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в срок, установленный документацией по комиссионному отбору, заключает с заказчиком договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

2.5. Проведение комиссионного отбора.

2.5.1. Сообщение о проведении комиссионного отбора размещается организатором комиссионного отбора в средствах массовой информации органа местного самоуправления не менее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.5.2. Сообщение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:

наименовании организатора комиссионного отбора и/или заказчика и месте проведения комиссионного отбора;

краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий.

2.5.3. Организатор комиссионного отбора предоставляет документацию о комиссионном отборе каждому участнику комиссионного отбора, который запрашивает такую документацию, взимает плату за документацию о комиссионном отборе, если такая плата установлена.

2.5.4. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

2.5.5. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

заявка на участие в комиссионном отборе;

заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.

2.5.6. Комплект документов на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссионного отбора по адресу, указанному в документации для комиссионного отбора.

2.5.7. Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

2.6. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

2.6.1. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном документацией месте и установленное время.

2.6.2. Участники комиссионного отбора или их представители вправе:

- присутствовать при рассмотрении заявок комиссией;

- получать информацию о видах работ, стоимости и месте их выполнения, сроках выполнения работ, требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком, размере, порядке и сроках внесения платы, взимаемой организатором комиссионного отбора за получение комплекта документации о комиссионном отборе, если такая плата установлена, порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе.

2.6.3. Документация о комиссионном отборе должна содержать:

форму заявки на участие в комиссионном отборе;

краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора;

требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком, и другую информацию.

2.6.4. Комиссия имеет право запросить у участника комиссионного отбора или других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).

2.6.5. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы показателей, указанных в документации, с использованием баллового метода оценки.

2.6.6. Для определения победителя комиссия учитывает следующие показатели:

квалификационный состав, профессиональная компетентность инженерно-технических кадров, деловая репутация, степень надежности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 10 баллов;

наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - максимальное количество 5 баллов;

снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц;

предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ - максимальное количество 5 баллов;

наличие добровольной сертификации подрядчиков - максимальное количество 5 баллов.

2.6.7. Не рекомендуется привлечение заказчиком подрядной организации без предварительного рассмотрения предложений не менее чем двух подрядчиков. Решение о выборе подрядчика должно содержать перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

2.6.8. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

2.6.9. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:

краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наименование и адреса участников комиссионного отбора;

наименование победителей комиссионного отбора;

перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;

основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.

2.6.10. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах комиссионного отбора. Заказчик обязан предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме обоснование выбора подрядной организации по их запросу.

2.6.11. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора их копии предоставляются участникам комиссионного отбора по их требованию.

2.6.12. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

2.6.13. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный документацией срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

2.6.14. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведению комиссионного отбора.

2.6.15. Заказчик по результатам комиссионного отбора для перечисления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома представляет в уполномоченный орган местного самоуправления решение о выборе подрядной организации и копию предварительного договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

2.6.16. Организация, определенная по итогам комиссионного отбора, заключившая с заказчиком договор, возмещает заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора. Данное обязательство организации подлежит исполнению при условии указания стоимости услуг по организации комиссионного отбора в сообщении о проведении комиссионного отбора.

2.6.17. Решение комиссии по проведению комиссионного отбора оформляется протоколом заседания, который публикуется в муниципальных средствах массовой информации.

3. Порядок и сроки предоставления документации.

3.1. Документация по проведению комиссионного отбора (далее «Документация») размещается для ознакомления на официальном сайте администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области: www.admstar.ru.

3.2. Документация предоставляется организатором комиссионного отбора по адресу, указанному в Информационной карте комиссионного отбора, в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме. Документация только в форме электронного документа предоставляется без взимания платы.

3.3. Участники комиссионного отбора, использующие извещение о проведении комиссионного отбора и документацию, размещенные на официальном сайте администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области www.admstar.ru самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение комиссионного отбора и в документацию. Организатор комиссионного отбора не несет ответственности в случае, если участник комиссионного отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенную на официальном сайте администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области www.admstar.ru .

.

4. Требования к участникам комиссионного отбора.

К участникам комиссионного отбора предъявляются следующие требования:

- соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;

- не проведение ликвидации участника комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе;

- отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

К участникам комиссионного отбора могут предъявляться иные требования, которые указываются в Информационной карте комиссионного отбора.

5. Подача заявок на участие в комиссионном отборе.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе начинается со дня опубликования на официальном сайте администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области www.admstar.ru извещения о проведении комиссионного отбора.

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении комисионного отбора (с учетом всех изменений извещения о проведении комисионного отбора).

Заявки на участие в комиссионном отборе подаются участниками комиссионного отбора до последнего дня срока подачи заявок на участие в отборе (исключая последний день подачи заявок на участие в отборе) по адресу, указанному в Информационной карте комиссионного отбора.

Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в отборе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу организатора проведения комиссионного отбора.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. Участник заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником отбора – физическим лицом, в том числе на прошивке.

6. Содержание заявки на участие в комиссионном отборе

6.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать:

Письмо-заявку (Форма №3) и анкету участника комиссионного отбора (приложение к Форме №3) с указанием наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, с приложением документов подтверждающих параметры, заявленные в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, установленными в Информационной карте комиссионного отбора.

Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.

Полученную не ранее чем за 6 месяцев со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника комиссионного отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию (наличие свидетельства о вступлении в члены СРО по видам работ, наличие допуска по соответствующему виду работ)

Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено и дата смены названия

Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий

Наличие квалифицированных работников

Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Техническая оснащенность участника (техническая база).

7. Изменение и отзыв заявок на участие комиссионном отборе.

7.1. Участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с такими заявками. Подача изменений и отзыв заявок производятся представителями участника комиссионного отбора на основании документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени участника отбора.

7.2. Порядок внесения изменений в заявку на участие в комиссоинном отборе.

7.2.1. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в комиссионном отборе.

7.2.2. Изменения заявки на участие в отборе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование комиссионного отбора и делается пометка: «Изменения к заявке на участие в комиссионном отборе под регистрационным номером_______». Участник комиссионного отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

7.2.3. Изменения заявок на участие в комиссионном отборе подаются в порядке, предусмотренном для подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2.4. Изменения заявок на участие в комиссионном отборе регистрируются в Журнале регистрации заявок.

7.2.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в комиссионном отборе.

7.3. Порядок отзыва заявок на участие в комиссионном отборе.

7.3.1. Участник комиссионного отбора подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором комиссионного отбора о получении заявки на участие в отборе. В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование комиссионного отбора, регистрационный номер заявки на участие в отборе, дата, время подачи заявки на участие в отборе.

7.3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника комиссионного обора (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом – участником комиссионного отбора.

7.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе подаются в сроки, предусмотренные для подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

7.3.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в отборе.

7.3.5. Заявки на участие в комиссионном отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в отборе, в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7.4. Заявки на участие в комиссионном отборе, поданные с опозданием, не принимаются.

8. Порядок формирования цены договора.

8.1. Максимальная цена договора (сметная): 2 два миллиона сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пять рублей) 00 копеек.

8.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома определяется на основании дефектных ведомостей. Цена договора включает стоимость работ, материалов, оборудования, расходы на их транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, вывоз мусора, все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат оплате, а также другие обязательные платежи. В стоимость работ также включается ведение технического надзора.

8.3. Цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома остается постоянной на протяжении всего срока исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте комиссионного отбора, комиссия комиссионного отбора вскрывает конверты с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 1 настоящего раздела, Председатель комиссии объявляет присутствующим при вскрытии конвертов по заявкам на участие в комиссионном отборе участникам отбора о возможности подать заявки на участие в комиссионном отборе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в отборе до вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

9.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе, которые поступили организатору комиссионного отбора до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника комиссионного отбора не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

9.4. Участники комиссионного отбора, подавшие заявки на участие в отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе. Представители участников представляют комиссии доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника отбора, конверт с заявкой на участие которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе.

10. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе.

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников заказа требованиям, установленным в законодательством РФ.

10.2. Срок рассмотрения заявок по отбору составляет не более десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией комиссионного отбора принимается решение:

о допуске к участию в комиссионном отборе участника комиссионного отбора, подавшего заявку на участие в отборе, и о признании его участником комиссионного отбора;

об отказе в допуске участника, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе, к участию в отборе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе участнику отбора отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

не предоставления определенных настоящей документацией документов в составе заявки на участие в комиссионном отборе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике отбора или о работах, соответственно выполнение, которых размещается заказ;

несоответствия требованиям, установленным в Инструкции участникам комиссионного отбора..

несоответствия заявки на участие в комиссионном отборе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене лота, превышающей начальную (сметную) цену.

10.5. Комиссия отстраняет участника от участия в комиссионном отборе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в комиссионном отборе;

установления факта проведения ликвидации участника комиссионного отбора, или проведения в отношении участника отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.6. Если в документах, входящих в состав заявки имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

10.7. Решение о допуске участника комиссионного отбора к участию в отборе и о признании его участником комиссионного отбора или об отказе в допуске участника заказа к участию в отборе с обоснованием такого решения указываются в Протоколе комиссионного отбора.

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе, определение победителя комиссионного отбора

11.1. Комиссия комиссионного отбора осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участниками комиссионного отбора.

11.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок составляет не более десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

11.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда, в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте комиссионного отбора.

11.4. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с критериями, установленными настоящей документацией.

11.5. Победителем признается участник комиссионного отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора в заявке и который набрал большее количество баллов. Решение о признании участника отбора победителем отражается в Протоколе оценки заявок участников комиссионного отбора и направляется победителю в трехдневный срок.

11.6. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.

12. Заключение договора подряда

12.1. Победитель комиссионного отбора должен подписать и заверить печатью указанный договор и предоставить его заказчику.

12.2. Срок заключения договора составляет десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

12.3. Если организация, определенная победителем комиссионного отбора, в указанный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных

12.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником комиссионного отбора, с которым заключается договор, заявке на участие в комиссионном отборе, с учетом положений Документации.

13. Разрешение разногласий

3.1. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к организатору комиссионного отбора и/или заказчику с жалобой на неправомерные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссии.

3.2. Организатор комиссионного отбора и/или заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника комиссионного отбора направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

Форма №2

Документации комиссионного отбора

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Организатор комиссионного отбора: Товарищество собственников жилья «Ивановское».

2. Адрес организатора комиссионного отбора: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское – 1, 2, 3.

3. Предмет комиссионного отбора: на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское – 3.

4. Источник финансирования заказа: Средства собственников помещений в многоквартирном доме, средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года № 000 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средства бюджета Рязанской области.

5. Место, условия и сроки выполнения работ:

5.1. Место выполнения работ: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское – 3.

5.2. Условия выполнения работ: В соответствии с проектно – сметной документацией, с которой можно ознакомиться в отделе капитального строительства администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области

Контактное лицо –

5.3. Срок выполнения работ: 2 (два) месяца с момента подписания договора подряда.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 2 два миллиона сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пять рублей) 00 копеек.

7. Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: В цену работ включены стоимость работ, материалов, оборудования, расходы на их транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, вывоз мусора, все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат оплате, а также другие обязательные платежи. В стоимость работ также включается ведение технического надзора.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Аванс не предусмотрен. Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств, по факту выполнения работ на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах лимита бюджетных ассигнований на 2010 год

9. Критерии оценки и порядок оценки и сопоставления заявок в комиссионном отборе: Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе проводятся с использованием балльной системы оценки. Победителем признается участник комиссионного отбора, набравший наибольшее количество баллов.

Для оценки заявок будут использоваться следующие критерии:

квалификационный состав, профессиональная компетентность инженерно-технических кадров, деловая репутация, степень надежности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 10 баллов;

наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - максимальное количество 5 баллов;

снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц;

предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ - максимальное количество 5 баллов;

наличие добровольной сертификации подрядчиков - максимальное количество 5 баллов.

10. Место предоставления конкурсной документации: Рязанская область, Старожиловский район, р. п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9, в рабочие дни (с 8-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00). Документация о проведении комиссионного отбора предоставляется, путем записи информации в электронном виде на носитель получателя и выдается под роспись в журнале.

Плата за предоставление документации о проведении комиссионного отбора не установлена.

11. Документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе

11.1 Заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать:

Письмо-заявку (Форма №3) и анкету участника комиссионного отбора (приложение к Форме №3) с указанием наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, с приложением документов подтверждающих параметры, заявленные в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, установленными в Информационной карте комиссионного отбора.

Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.

Полученную не ранее чем за 6 месяцев со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника комиссионного отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию (наличие свидетельства о вступлении в члены СРО по видам работ, наличие допуска по соответствующему виду работ)

Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено и дата смены названия

Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий

Наличие квалифицированных работников

Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Техническая оснащенность участника (техническая база)

11.2. Участник комиссионного отбора предоставляет документы, подтверждающие:

не проведение ликвидации участника комиссионного отбора - юридического лица или не проведение в отношении участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ

12. Место подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Прием заявок осуществляется Рязанская область, Старожиловский район, р. п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9, в рабочие дни (с 8-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00).

13. Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе состоится по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское, д. 75 (знание СДК), c 16 часов 00 минут 13 августа 2010 года

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе: Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе состоится по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Ивановское, д. 75 (здание СДК), c 11 часов 00 минут 14 августа 2010 года

Форма №3

Письмо-заявка

на участие в комиссионном отборе

Изучив документацию по проведению комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту ________________________________ многоквартирного дома № по улице, а также применимые к данному комиссионному отбору законодательство и нормативно-правовые акты,

мы, (я)

(полное наименование, адрес и телефон участника конкурса)

в лице

действующего на основании

Имеем (ю) намерение принять участие в комиссионном отборе и предлагаем (ю) выполнить работы по капитальному ремонту жилищного фонда в соответствии с техническим заданием:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантируем выполнение всего комплекса работ, согласно дефектной ведомости, без права внесения каких-либо изменений в объемы, виды работ, материалы.

Выполнение работ в строгом соответствии строительных норм и правил.

Наименование объекта:______________________________________________________________

Объем выполнения работ:____________________________________________________________

Срок выполнения работ _____________________________________________________________

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, расходы на их транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, вывоз мусора, все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат оплате, а также другие обязательные платежи. В стоимость работ также включается ведение технического надзора.

В случае, если наша организация будет признана победителем комиссионного отбора, обязуемся в срок, указанный организатором, подписать договор подряда на условиях, предложенных нами в нашей заявке, и направить его заказчику.

С условиями конкурсной документации и договора подряда ознакомлены и согласны.

Руководитель___________________ Ф. И.О._________________________________

(подпись)

М. П. «___»__________________2010 г.

Организационно-техническое предложение (прилагается).

Анкета участника комиссионного отбора (прилагается).

Сообщаем (ю), что:

- для __________________________________ разрешена следующая система налогообложения:

(наименование)

__________________________________________________________________________________

(упрощенная, обычная)

- в отношении ____________________________________процедура банкротства не проводится;

(наименование)

- ликвидация _________________________________________________________не проводится;

(наименование)

- по состоянию на _______________2010 г. деятельность ___________________________не

(наименование)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- задолженность _____________________________________по начисленным налогам, сборам и

(наименование)

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на ______________ 2010 г. (последний завершенный отчетный период).

С условиями документации комиссионного отбора, проектом договора подряда ознакомлен и согласен.

________________________________________________________________/ФИО/__

(подпись)

Должность_______________________________

М. П.

«____» _________________________2010г.

(дата заполнения)

Приложение к

Форме №3

Письма-заявки

Анкета участника комиссионного отбора

1

Полное и сокращенное наименование организации

______________________________________

2

Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата смены

______________________________________

3

Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….)

______________________________________

4

Профилирующее направление деятельности организации

______________________________________

5

Дата, место и орган регистрации организации

______________________________________

6

Юридический адрес

______________________________________

7

Фактический адрес

______________________________________

8

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

______________________________________

9

Банковские реквизиты

______________________________________

10

Ф. И.О. руководителя

______________________________________

11

Наличие квалифицированных работников в организации

______________________________________

12

Текущая загрузка организации (наличие заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов)

______________________________________

13

Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профиссиональной деятельности организации

______________________________________

14

Данные о субподрядчиках, которых организация намерена привлечь для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (коппи лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ)

______________________________________

Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)

(подпись)

М. П.

“____” __________________ 2010 года

(дата заполнения)

Приложение к

Форме №3

Письма-заявки

Организационно-техническое предложение

1. Наименование и описание выполняемых работ _______________________________________

2. Используемые кадровые ресурсы __________________________________________________*

3. Наличие специализированной техники ______________________________________________*

4. Имеем (не имеем) в собственности (по договору) сертифицированную специализированную лабораторию _____________________________________________________________________*

*Документы, подтверждающие заявленные показатели прилагаются.

________________________________________________________________/ФИО/__

(подпись)

Должность_______________________________

М. П.

«____» _________________________20_____г.

(дата заполнения)

Форма №4

конкурсной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Участнику комиссионного отбора, подавшему заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов __________________________________________________________________________________

(наименование)

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического / физического лица)

__________________________________________________________________________________

В соответствии с решением комиссии комиссионного отбора ____________________________________________________________________________________________________________ от «______»___________________20_____ года)

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического / физического лица)

__________________________________________________________________________________

признано участником комиссионного отбора / не допущено к участию в комиссионном отборе.

Секретарь комиссии ___________________________/____________________/

Форма №5

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

р. п. Старожилово «____»__________2010 г.

Товарищество собственников жилья «Рассвет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работу, предусмотренную проектно-сметной документацией в соответствии с условиями комиссионного отбора от «___»__________________ 2010 года по объекту:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. «Подрядчик» обязан за свой страх и риск, своими силами и материально-техническими средствами выполнить работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Подрядчик» обязуется:

2.1.1. До начала работ представить график проведения работ.

2.1.2. Выполнить качественно задание «Заказчика» согласно СНиП в срок с______ до ___________.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

2.1.4. Соблюдать правила безопасного ведения работ, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.

2.1.5. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.6. По первому требованию «Заказчика» устранять за свой счет возникшие дефекты в период гарантийного срока при правильной эксплуатации объекта.

2.1.7. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

2.1.8. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

2.1.9. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

2.1.10. «Подрядчик» вправе сдать объект досрочно по соглашению с «Заказчиком».

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с представленными актами выполненных работ.

2.2.2. Обеспечить свободный доступ к объекту работ.

2.2.3. Выделить полномочного представителя (куратора) для приемки работ на объекте.

2.3. «Заказчик» вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика».

2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые «Подрядчиком» либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

- не соответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

- не соответствия выполняемых работ техническому заданию;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока с составлением актов.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения извещения «Подрядчика» об окончании работ обязан осмотреть и принять результат выполненных работ и совместно с представителями органов местного самоуправления, «Подрядчика», подписать акт сдачи-приемки. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.

3.2. «Подрядчик» устраняет выявленные недостатки в ходе приемки работ безвозмездно в установленные сроки и повторно сдает работы.

3.3. Двухсторонний акт сдачи-приемки работ является основанием для окончательных расчетов за выполненный объем работ.

3.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчик» согласовывает и визирует представителем домового комитета, представителем администрации района.

4. Качество выполняемых работ

4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, техническим требованиям, нормам и правилам, принятым для данного вида подрядных работ.

4.2. Гарантийный срок результата работы устанавливается _______________лет со дня подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП в том числе по видам работ: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

4.3. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – все стороны поровну.

4.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на «Подрядчика».

5. Сумма контракта. Порядок расчетов

5.1. Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» работ, обозначенных в пункте 1.1., определяется сторонами в пределах цены, установленной комиссионным отбором, на основании согласованной и утвержденной сметы и составляет __________________________________________________________________________________________________________________________, в том числе НДС _________________________.

5.2. На период выполнения работ стоимость их является неизменной.

5.3. Аванс не предусмотрен.

5.4. Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств, по факту выполнения работ на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах лимита бюджетных ассигнований на 2010 год. Оплата производится при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок.

5.5. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями «Заказчика», согласно акта выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и счета-фактуры «Подрядчика».

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность «Заказчика»:

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором подряда, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором подряда, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором подряда срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

6.2. Ответственность «Подрядчика»:

6.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации «Заказчик» вправе применить к «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

6.2.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим договором подряда, «Заказчик» вправе применить к «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления «Подрядчика» до момента исполнения обязательств.

6.2.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества «Заказчик» вправе применить к «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления «Подрядчика» до момента устранения недостатков выполненных работ.

6.2.4. Уплата «Подрядчиком» неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору подряда.

7. Форс-мажорные обстоятельства

Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего договора подряда "Форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору подряда становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора подряда и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору подряда.

7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором подряда.

7.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

7.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору подряда, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

8. Срок действия договора. Порядок разрешения споров

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения сторонами всех его условий, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением сторон.

8.2. Дополнительным соглашением считается документ, подписанный обеими сторонами.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Рязанской области в установленном порядке.

8.4. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Прочие условия

9.1. На период ремонта «Подрядчик» обязан выставлять временные защитные ограждения.

9.2. «Заказчик» не обязан предоставлять бытовые помещения.

9.3. «Подрядчик» обязан содержать территорию, находящуюся в зоне ремонта, в чистоте и своевременно вывозить строительный мусор.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Подрядчик» «Заказчик»

Подпись от Подрядчика: Подпись от Заказчика:

________________/_____________________/ ___________________ /____________/

М. П. М. П.