Приложение к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ
Контракт № 01/06
на выполнение работ по модернизации теплового пункта - установка системы автоматического регулирования теплопотребления (САРТ) в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область,
г. Фрязино | «____» _________ 2014г. |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление Института радиотехники и электроники РАН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по модернизации теплового пункта - установка системы автоматического регулирования теплопотребления (САРТ) в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, в объеме, согласованном Подрядчиком и утвержденном Заказчиком на основании локальной сметы.
Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1., собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, надлежащего качества, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.
2. Стоимость работ, порядок оплаты и приемки работ.
2.1. Стоимость подлежащих к выполнению работ составляет ____________ (_____________________________________) рублей _____ копейки, включая 18% НДС.
2.2. Цена контракта включает в себя стоимость услуг, товаров, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, включая НДС, сборов и других обязательных платежей, проезд Подрядчика до Заказчика, и иные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта
2.3. Основанием для проведения расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком являются смета и акт сдачи-приемки работ.
2.4. Расчет между Сторонами по настоящему Контракту производится за фактически оказанные услуги в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и, передачи Подрядчиком Заказчику счета на оплату услуг и счета-фактуры.
2.5. В случае наличия недостатков в выполнении работ представители сторон подписывают протокол о недостатках в работе Подрядчика с перечислением таковых недостатков и указанием разумных сроков их устранения. Заказчик вправе ссылаться на наличие недостатков в работе Подрядчика только в случае их отражения в протоколе.
3. Сроки выполнения Работ и гарантия.
3.1. Дата начала работ является дата подписания настоящего Контракта.
3.2. Датой окончания работ по Контракту будет являться дата подписания Заказчиком Акта о приемке полностью выполненных работ, но не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания контракта.
3.3. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
- наличие исполнительной документации.
3.4 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ при условии использования результата работы Подрядчика в соответствии с правилами и нормами эксплуатации.
3.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
Права и обязанности Подрядчика.Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить все обязательства и Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с проектной и рабочей документацией, нормами СНиП и требованиями ГОСТ.
4.2. Обеспечить своими силами и средствами с надлежащим качеством производство Работ.
4.3. Во время выполнения Работ, по настоящему Контракту, обеспечивать Объект квалифицированным руководящим составом и рабочими.
4.4. Устранять, в случае выявления в период выполнения работ и (или) сдачи Объектов, а также в период гарантийного срока, недостатки (дефекты) за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
4.5. Немедленно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создают невозможность завершения ее в срок и до получения от него указаний приостановить Работы.
4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект специалистов, осуществляющих технический надзор за производством Работ.
4.7. Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, привлекать третьих лиц (субподрядные организации) к исполнению Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, неся за них полную ответственность.
4.8. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.
Права и обязанности Заказчика.Заказчик обязуется:
5.1. Производить приемку и оплату надлежаще выполненных Подрядчиком Работ.
5.2. По запросу Подрядчика оказывать ему необходимое содействие в выполнении последним своих обязанностей на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.Сдача-приемка Работ.
6.1. Подрядчик после завершения работ на Объекте предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ.
Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней подписать полученные Акты о приемке выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием причин, препятствующих его подписанию.
Акт о приемке выполненных работ приобретает юридическую силу с момента подписания его Сторонами. Односторонние Акты о приемке выполненных работ не имеют юридической силы.
6.2. После окончания всех работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, производится сдача Объекта Подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
7. Ответственность Сторон за неисполнение обязательств.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Все штрафные санкции по настоящему Контракту применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента направления Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Контракту, претензионного письма. Претензионное письмо направляется заказной почтой либо с курьером под роспись получателя.
8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов, терактов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо начать процедуру расторжения Контракта.
9. Разрешение споров между Сторонами.
9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, а также заявления любой из Сторон о досрочном его расторжении решаются путем переговоров. При не достижении согласия на переговорах спор и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10. Срок действия Контракта, расторжение Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в следующих случаях:
- по инициативе любой из Сторон, путем направления письменного уведомления за 30 календарных дней до даты расторжения, при этом виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные и связанные с этим действием последующие убытки;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
10.3. При расторжении Контракта досрочно по письменному соглашению Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные и связанные с этим действием последующие убытки.
10.4. Датой расторжения Контракта является дата подписания письменного соглашения.
11.Особые условия.
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, один для Подрядчика и один для Заказчика.
12. Приложения.
12.1. Приложение – Локальный сметный расчет.
Подписи и реквизиты Сторон.
Заказчик:
»
Московская область, г. Фрязино, улица Ленина, дом 22
,
Р/с , К/с ,
Щелковское г. Щелково «Сбербанк России ОАО» г. Москва
Подрядчик:
Заказчик Подрядчик
Директор
»
_____________________ ___________________
мп мп
