УТВЕРЖДАЮ»
Начальник государственного учреждения «Отряд ГПС МЧС России по ЕАО»
______________
« » мая 2008 г.
Котировочная документация
на выполнение работ по ремонту котельного оборудования в 5 Пожарной части по охране Смидовичского городского поселения
Биробиджан
2008 год
Извещение
о проведении запроса котировок на выполнение ремонтных работ
1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты:
Государственное учреждение «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Еврейской автономной области».
Еврейская автономная область, .
E-Mail: guogps1@rambler.ru
Контактный телефон: (42622) 6–47–95, 4–79–88 (fax).
2. Источник финансирования: бюджет Еврейской автономной области.
3. Форма котировочной заявки:
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения (по прилагаемой форме - приложение № 1):
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование и характеристики выполняемых работ;
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, в том числе расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
Для участия в котировке необходимо представить копии лицензий на право проведения монтажных работ и составления сметной документации.
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
4.1. Наименование работ: ремонт котельного оборудования в 5 Пожарной части по охране Смидовичского городского поселения;
4.2. Характеристики и объем выполняемых работ:
- разработка сметной документации на ремонт котельного оборудования в 5 Пожарной части по охране Смидовичского городского поселения;
- демонтаж существующего котельного оборудования;
- изготовление и монтаж нового котельного оборудования для отопления здания объемом 1755м3 (используется уголь, калорийность которого не ниже 3300 ккал/кг);
- подключение оборудования к внутренним инженерным сетям.
5. Место выполнения работ: ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, .
6. Срок выполнения работ: с 30 мая 2008 г. по 15 июля 2008 г.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: в цену работ должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов, НДС и другие обязательные платежи.
8. Максимальная цена контракта – двести восемьдесят тысяч) рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
9.1. Место подачи котировочных заявок: ЕАО, , .
9.2. Срок подачи котировочных заявок: с момента опубликования на официальном сайте zakup@post.eao.ru с 8.30 час до 18.00 час, обед 12.30.00. (время местное) с 14.05.2008 г.
9.3. Дата окончания подачи заявок: 18час. 00 мин. 22 мая 2008 г.
10. Срок и условия оплаты поставок товара: заказчик производит 30% предварительной оплаты от суммы государственного контракта в течение 5-ти банковских дней после вступления в силу государственного контракта согласно выставленному подрядчиком счету, на основании подписанной заказчиком сметы, остальные 70% в течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
11. Срок подписания государственного контракта: в течение 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (но не ранее 5 дней).
Приложение
извещению о проведении
запроса котировок
Котировочная заявка
на выполнение работ по ремонту котельного оборудования в 5 Пожарной части по охране Смидовичского городского поселения.
1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
Номер по порядку | Наименование работ и затрат | Един. измер. | Кол-во |
4. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении в проведении запроса котировок:
_______________________________________________________________________
5. Цена товара с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель ___________________________________ ____________________________
М. П. (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение
проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
г. Биробиджан « ___ » _________ __ г.
Государственное учреждение «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Еврейской автономной области», . Ф. Мельникова, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________
__________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________________с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) пор итогам запроса котировок цен о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», согласно сметной документации, предложенной «Подрядчиком» в котировочной заявке, выполнить работы по ремонту котельного оборудования в 5 Пожарной части по охране Смидовичского городского поселения, находящейся по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, (далее работы).
1.2. Сметная документация является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. «Подрядчик» выполняет все работы из своего материала, своими силами и средствами.
1.4. «Подрядчик» обязуется выполнить работы и сдать их «Заказчику» в соответствии с п. 5.4 настоящего контракта, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. 1.1 настоящего контракта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Стоимость работ на момент подписания настоящего контракта составляет_______________ (____________) рублей. В указанную сумму включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов, НДС и другие обязательные платежи.
2.2. В случае выполнения работ, установленных настоящим контрактом и сметной документацией, не в полном объеме, стоимость работ по контракту должна быть пропорционально уменьшена.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ: 30 мая 2008 г.
Окончание выполнения работ: 15 июля 2008 г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязательства «Подрядчика»:
4.1.1. Обязан выполнить работы, установленные п.1.1 настоящего контракта.
4.1.2. Обязуется при составлении сметной документации применять расценки и коэффициенты, установленные российским законодательством.
4.1.3. Обязан выполнить работу лично.
4.1.4. Обязан производить работы с соблюдением требований охраны труда.
4.2. Права «Подрядчика»:
4.2.1. Имеет право самостоятельно определить способы ведения работы.
4.2.2. Имеет право требовать оплаты произведенных в соответствии с контрактом работ.
4.3. Обязательства «Заказчика»:
4.3.1. Обязан обеспечить фронт работ на объекте.
4.3.2. Обязан оплатить стоимость работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом согласно утвержденной смете.
4.4. Права «Заказчика»:
4.4.1. Имеет право требовать от «Подрядчика» соблюдение всех условий контракта.
4.4.2. Имеет право давать указания «Подрядчику» об устранении недостатков, выявленных в результате проверки выполненных работ.
4.4.3. Имеет право в любое время проверять качество работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. «Заказчик» производит приемку работ в течение 3-х (трех) дней с момента получения от «Подрядчика» сообщения о завершении работ.
5.2. При обнаружении отступлений от контракта «Заказчик» должен объявить об этом «Подрядчику». В согласованные с «Заказчиком» сроки «Подрядчик» должен устранить выявленные замечания.
5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты выполненных «Подрядчиком» работ, «Заказчик» обязан пригласить представителя «Подрядчика», известив его об этом заказным письмом.
5.4. Сдача и приемка работ оформляются актом приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В случае отказа одной из Сторон от подписания акта, в нем делается соответствующая пометка, и он подписывается другой Стороной.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Согласно выставленному «Подрядчиком» счету на выполняемые работы, на основании подписанной "Заказчиком" сметы, «Заказчик» осуществляет предоплату в размере 30 % от суммы настоящего контракта по безналичному расчету в течение 5 дней после подписания контракта, оставшиеся 70 % от суммы контракта - по безналичному расчету в течение 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ.
6.2. За нарушение срока выполнения работ "Подрядчик" обязан уплатить "Заказчику" за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату платежа, от суммы контракта. Началом применения указанных санкций считается день, следующий за днем срока окончания работ, установленного разделом 3 настоящего контракта.
6.3. За нарушение сроков оплаты работ, установленных п.6.1 настоящего контракта, "Заказчик" обязан уплатить "Подрядчику" за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату платежа, от суммы просроченного платежа, но не более 10% от суммы контракта.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(форс-мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему контракту, если его исполнение невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть предоставлен удовлетворяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, также по возможности оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и на срок исполнения обязательств.
7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему контракту, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение.
7.4. По прекращении действия указанных условий Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, "Подрядчик" имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, с уведомлением "Заказчика" за 2 недели до даты расторжения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
9. КАЧЕСТВО
«Подрядчик» обязуется произвести работы качественно и в срок, в соответствии с нормами и правилами (СНиПы и ГОСТы).
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Подрядчик» обязуется осуществить безвозмездный гарантийный ремонт выполненных им работ. Срок гарантийного ремонта составляет ____ месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Еврейской автономной области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контракт может быть изменен и дополнен по дополнительному соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными ими лицами.
11.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации (ст. ст. 740-757 ГК РФ).
11.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Еврейской автономной области» Адрес: ЕАО , Тел/
В УФК МФ РФ по ЕАО
л/с р/с ГРКЦ ГУ Банка России по ЕАО г. Биробиджан От Заказчика Начальник _________отряда М. П. | ПОДРЯДЧИК
От Подрядчика
М. П. |
