Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона (стр. 3 )

2. Применение при ремонте медицинского учреждения не токсичных и качественных материалов.

2.1. Массовая доля нелетучих веществ в краске – не менее 60%. (Могут быть приложены: санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт на краску).

2.2. Смываемость пленки не более 3,5г/м2 ТУ. (Может быть приложен технический паспорт).

3. Огнезащита

3.1. Обработка конструкций защитными составами затрудняющие и предотвращающие процесс горения. (Может быть приложено описание технологии)

4. ВОИС в местах скопления больных.

4.1. Производительность не менее 100 м3 /час. (Приложить описание типа устройства).

Качество выполняемых работ должно соответствовать СНИПам, СанПинам и другим действующим нормативным документам.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе № ____

на определение подрядчика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта с ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

направляются нижеперечисленные документы. (наименование предмета муниципального контракта)

№ п\п	Наименование	Кол-во страниц
1	Форма №1 «Опись представленных документов»
2	Форма №2 «Заявка на участие в аукционе»
3	Форма №3 «Анкета участника размещения заказа»
4	Форма №4 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)»
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия.
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия.
6	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости
7	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
8	Копии действующих лицензий (в случае, если в документации об аукционе установлено требование о наличии соответствующих лицензий).
9	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки.
10	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф. И.О./

(подпись)

МП

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Саратова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На право заключения с _______________________________муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг __________________________________________________.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, ________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров /выполнения работ /оказания услуг.

4. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок не ранее, чем через 10 дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф. И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами предложений в настоящей заявке.

11.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

12. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

14. Также сообщаем о себе следующие сведения:

Полное наименование/ Ф. И.О, паспортные данные ___________________________________________________

Юридический адрес организации __________________________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства ___________________________________________________

Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________

Должность руководителя _________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф. И.О./

(подпись)

МП

Главный бухгалтер ______________________ /Ф. И.О./

(подпись)

Форма №3

Анкета участника размещения заказа

1.1. Для юридического лица:
1.1. 1.Фирменное наименование (наименование)
1.1.2. Сведения об организационно-правовой форме
1.1.3. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес
1.1.4. Номер контактного телефона
1.2. Для физического лица:
1.2.1.Фамилия, имя, отчество
1.2.2. Паспортные данные
1.2.3. Сведения о месте жительства
1.2.4. Номер контактного телефона
2. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» на начало текущего календарного года и (или) на последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.  ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.  ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф. И.О./

(подпись)

МП

Главный бухгалтер ______________________ /Ф. И.О./

Форма №4

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение ( заполняется заказчиком)	Данные участника аукциона (участник аукциона указывает сведения о качестве выполняемых работ в соответствии с требуемым значением заказчика)	Примечание
1	2	3	4	5
1	Качество выполняемых работ	В соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф. И.О./

(подпись)

МП

Главный бухгалтер ______________________ /Ф. И.О./

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Часть IV. Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов «____» __________200 _г.

Муниципальное медицинское учреждение «Городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании, ____________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить продолжение работ по капитальному ремонту помещений без остановки работы медучреждения с применением нетоксичных быстросохнущих материалов и ВОИС, указанные в Смете (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3. Подрядчик перед началом выполнения работ назначает ответственного по технике безопасности с ведением журнала по технике безопасности _______________________________________________

(должность, ф. и.о. ответственного)

___________________________________________________________________________________________________________________.

2.4.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 30 дней с момента заключения контракта в соответствии с Графиком выполнения работ. График выполнения работ представляется Подрядчиком и считается согласованным с момента его утверждения Заказчиком.

2.5. Место выполнения работ: ММУ «Городская поликлиника № 10» г. Саратов ул. Клочкова, 74.

2.6.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.7.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.8.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.9.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.10.Подрядчик гарантирует качество работ и соответствие их требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами, СанПины и другими действующими нормативными документами.

2.11.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.12.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.13.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.14.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течение 14 дней со дня получения Акта выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.15.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.16. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.17 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение ) и Сводным сметным расчетом (Приложение ), представленными Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованными с момента их утверждения Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку материалов и оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сырье, материалы, вынос и транспортировку мусора на полигон для утилизации, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4.Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 180 дней с момента подписания Сторонами муниципального контракта Акта выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,5 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более трех месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1.  Смета

2.  График выполнения работ

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик: Подрядчик: _________________/_____________/ _________________/______________/

М. П. М. П.